Договор поставки товара – соглашение о поставке товара в указанный срок и место. Данную разновидность договоров обычно выделяют в отдельную группу среди других . Причина состоит в том, что в подобной ситуации становится необходим особого контроля во взаимоотношениях между двумя лицами (как правило индивидуальные предприниматели), между которыми осуществляется имущественный оборот.

В статье вы можете найти стандартный договор поставки товара. Шаблон этого вида документа вы можете скачать в нижней части статьи.

Согласно данному виду договора поставщик (одна сторона) должен передать контрагенту товар, который будет использоваться в хозяйственных и предпринимательских целях. Покупатель же обязан взять указанные в договоре товары ы выплатить за него деньги.

Кто может стать поставщиком товара?

Поставщиком товара может выступать любое юридическое лицо или ИП.

Кто может стать покупателем?

Покупателем могут стать как предприниматели, так и простые граждане.

Кроме основного договора, заключаемого между продавцом (поставщиком) и покупателем, еще возможно оформление дополнительных документов, регламентирующих какие-то специфические условия (спецификации, графики платежей).

Что входит в обычный (стандартный) договор поставки товара?

Чтобы договор был действителен юридически, он должен включать существенные условия.

Существенные условия для договора поставки товара подразумевают предмет соглашения и сроки его поставки.

Что является предметом договора поставки товара?

Под предметом договора подразумевается товар. Его передают, указывая его качественные и количественные характеристики. Необходимо очень подробно выписывать наименование товара и его ассортимент (по цвету, моделям и т.д.)

Вдобавок, в бланке договора прописываются государственные стандарты и технические условия , которым обязательно должен соответствовать данный конкретный товар.

Сроком поставки считается период времени, в который поставщик (продавец) обязуется доставлять товар. Когда предполагается поставка товара отдельными партиями, целесообразно указывать и сроки для каждой партии, чтобы в будущем избегать споров по этому поводу.

Вышеупомянутые условия – это обязательная часть договора, но не единственная. Еще одним важным моментом считается указание момента перехода права собственности на предмет договора , который, в итоге, выявит ответственного в случае рисков.

Также важно обсудить порядок поставки, лицо, ответственное за транспортные расходы и место отгрузки предмета договора .

Большинство людей, заключая подобный договор, очень мало уделяют внимания зоне ответственности сторон и санкциям, которые начнут действовать при нарушении условий договора. Необходимо подробно расписать штрафные санкции, которые начнут действовать в случае нарушения договора. У обеих сторон есть возможность вписать в договор пункт о необходимости полного возмещения убытков, неважно имеются ли какие-либо другие выплаты.

Договор поставки товара заключается в соответствии с ГК РФ. Условия соглашения и поиск контрагента участники сделки выполняют сами. Но в ситуации, когда невозможна договоренность по какому-нибудь поводу, то в сил вступает положение, согласно которому, лицо, которое инициировало заключение договор (оферент), обязан добиться урегулирования спора.

Действие договора может быть приостановлено, как с согласия обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Второй случай возможен только в ситуации, когда одна из сторон, подписавших договор, серьезно нарушила условия, указанные в документе.

Договор поставки товара (образец первой страницы)

Случаи, в которых действия поставщика считаются серьезными нарушениями

• Были серьезно нарушены сроки поставки всего товара или какой-то отдельной партии.
• Была осуществлена поставка товара ненадлежащего качества (с недостатками, которые невозможно устранить) или товара, который не был внесен в бланк договора.
• Случаи, в которых действия покупателя признаются серьезными нарушениями:
• Получатель отказывается оплачивать товар или его отдельную партию.
• Получатель нарушил сроки оплаты.
• Многократная невыборка товара

Если возникает одна из описанных выше ситуаций, один из участников сделки обязан поставить в известность контрагента о том, что договор поставки товара прекращает свое действие. С этого момента договор не считается действительным, если в нем не указаны конкретные сроки. Если это обоюдный отказ, то расторжение договора можно выполнить в любое время.

Видео-урок. Договор поставки товара/строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?

Скачать договор поставки товара. Образец заполнения

Скачивайте образцы форм для договоров поставки : ; ; ; .

— это один из частных видов перевозки грузов.
 Предметом договора перевозки продуктов питания являются непосредственно продукты питания (натуральные и переработанные пищевые продукты, бутилированная вода, алкогольная продукция, пищевые добавки, продовольственное сырьё и т.п.).
 Основное отличие продовольственного груза при хранении и транспортировке – это соблюдение сроков годности, температурного режима и влажности.
 Поскольку к перевозке продуктов питания и продовольственного сырья предъявляются особые требования, стороны договора перевозки таких продуктов должны уделить особое внимание:

• срокам доставки;
• таре, упаковке и маркировке перевозимых продуктов;
• соблюдению условий температурного режима и влажности;
• необходимости раздельной перевозки таких видов продукции, как рыбы, мясо, сыры, маргарин и др.;
• особым правилам для транспортных средств, которые используются для перевозки продуктов питания.

Помимо стандартных документов (на груз, на автомобиль и документов водителя), необходимых при перевозке непродовольственных грузов, для перевозки продуктов питания дополнительно потребуются:

• декларация соответствия (на некоторые виды продовольствия);
• ветеринарная справка (на некоторые виды продовольствия);
• санитарный паспорт транспортного средства;
• медицинская книжка водителя.

 Примечание: Поставщиком продуктов питания может быть только коммерческая организация или индивидуальный предприниматель.

Договор поставки продуктов питания

г. …………………….«….» …………..….. 20 … г.

Мы, ………………………………………………………………………………………………,

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………
…………………………………………………………………………………… действующего
(должность, ф.и.о.)

на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и

………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице.…………..…………………………………
…………………………………………..………………………, действующего на основании
(должность, ф.и.о.)

…………………………………..…………………………………………………………….……с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю продукты питания (далее по тексту – Продукты), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукты в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость Продуктов определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
1.3. Одновременно с Продуктами Поставщик передает документы

…………………………………..…………………………………………………………….……
(сертификаты соответствия, накладные, счета-фактуры и т.п.)

1.4. Продукты приобретаются Покупателем для ……………………………………………..
1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Продукты принадлежат Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременены.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий договор вступает в силу с

(дата или событие начала действия договора)

и действует до

…………………………………………………………………………………..………….…...
(дата или событие окончания действия договора)

3. Стоимость Продуктов и порядок расчетов

3.1. Полная стоимость по Договору поставки Продуктов включает в себя НДС, затраты на доставку, уплату всех налогов, сборов и составляет:

(прописью / цифрами)

в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:

…………………………………………….…………..…………(………….…………..) рублей.
(прописью / цифрами)

3.2. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня
…………………………………………………………………………………...…. Покупателем
   (получения счета, приемки продуктов по акту приемки передачи, др.)

3.3. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.
3.4. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Продуктов производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.
Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

4. Сроки и порядок поставки Продуктов

(по факсу, электронной почте, курьером, др.)

4.3. Поставка Продуктов осуществляется в течение ……………………......………………….....
(часов, календарных дней)   

с момента получения заявки от Покупателя.
4.4. Поставка Продуктов осуществляется в упаковке (таре), изготовленной из материалов, отвечающих требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.
4.5. Упаковка (тара) является невозвратной.
4.6. Стоимость упаковки (тары) входит в стоимость поставки Продуктов.
4.7. Досрочная поставка Продуктов может быть произведена только с письменного согласия Покупателя.

5. Приемка передача Продуктов

5.1. Приемка Продуктов по количеству и качеству осуществляется в течение ……………. календарных дней с момента поставки Продуктов Поставщиком в адрес Покупателя.
В случае несоответствия поставки Продуктов условиям Договора по количеству и качеству составляется акт, который направляется Поставщику в течение …………………… календарных дней.
5.2. Право собственности на Продукты переходит от Поставщика к Покупателю со дня

………………………………………………………………………..…………………………….
(полной оплаты, предоплаты, подписания сопроводительных документов, принятия по накладной, по акту приемки-передачи, и т.п.)

5.3. Риск случайной гибели или порчи Продуктов переходит от Поставщика к Покупателю с момента ……………………………………..........…………………...........…………………...
(подписания акта приемки-передачи, товарно-транспортных накладных, сопроводительных документов)

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Поставить Продукты Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.2. Передать Продукты Покупателю свободными от любых прав и притязаний третьих лиц.
6.1.3. Передать Покупателю Продукты, имеющие полные и достоверные данные об изготовителе, сроках годности и иной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.1.4. Принять от Покупателя и заменить некачественные Продукты в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Продуктов, либо в течение ……………. календарных дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Продукты цену.
6.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Продуктов у Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.
6.1.6. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил хранения и транспортировки Продуктов до момента передачи их Покупателю.

7.2. Покупатель обязан:
7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Продуктов.
7.2.2. Принять Продукты в соответствии со спецификацией и товарными накладными. Приемка производится в течение ……………... календарных дней от даты поступления Продуктов в адрес Покупателя.
7.2.3. Проверить количество, качество, срок годности, наличие сопроводительных документов и т.п., тару и упаковку Продуктов.
7.2.4. В случае несоответствия поставленных Продуктов условиям Договора и в течение ………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.
7.2.5. Оплатить поставленные Продукты в размере и сроки, установленные настоящим Договором.

7.3. Поставщик имеет право:
7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Продуктов без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.
7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Продуктов до полной оплаты ранее поставленных Продуктов.

7.4. Покупатель вправе:
7.4.1. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается поставить Покупателю Продукты.
7.4.2. Отказаться от принятия Продуктов, если Поставщик не передает или отказывается передать документы, подлежащие передаче по условиям Договора.
7.4.3. Отказаться от принятия Продуктов, если остаточный срок годности Продуктов, поставляемого по условиям настоящего Договора, составляет менее …………….. % от его общего срока годности.
7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Продуктов, поставка которх просрочена более ……………………… календарных дней, а если Продукты оплачены, то потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение …………… банковских дней со дня получения такого уведомления от Покупателя.
7.4.5. В случае поставки Продуктов с нарушением требований к качеству потребовать от Поставщика по своему усмотрению:
- замены Продуктов ненадлежащего качества, на Продукты надлежащего качества;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Продукты оплачены.
7.4.6. Продукты, поставленные Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежат принятию и оплате.

8. Ответственность сторон

8.1. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность поставляемых Продуктов в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. За просрочку оплаты Продуктов Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %.
8.3. За просрочку поставки Продуктов Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
8.4. За поставку Продуктов, ненадлежащего качества Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости Продуктов ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.
8.5. За безоснованный отказ от приемки Продуктов, поставленного по заявке Покупателя, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку 8.6. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.
8.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
8.8. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.
Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ……………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Форс-мажор

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
11.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
11.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

12. Заключительные положения

12.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.
12.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………

ПоставщикПокупатель
Адрес: ………………………………….Адрес: ………………………………….
(юридический и фактический)(юридический и фактический)

……………………………………….… ………….………………………………
(банковские реквизиты)(банковские реквизиты)
……………………………………….… ………….………………………………
……………………………………….… ………….………………………………
(ф.и.о. полностью)(ф.и.о. полностью)
……………………………………….…………….………………………………
(подпись)(подпись)
«……» …………………. 20….. г.«……» …………………. 20….. г.
м.п.м.п.

Приложение:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (ПОСТАВЩИК - ОПТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ; ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПАРТИЯМИ ПО ЗАЯВКАМ ПОКУПАТЕЛЯ САМОВЫВОЗОМ)

ДОГОВОР No. _______
поставки продуктов питания
(Поставщик - оптовая организация; поставка
продуктов питания осуществляется
партиями по заявкам Покупателя самовывозом)
г. ________________ "__"___________ ____ г.

Именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукты питания (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество и стоимость которых указываются в товарных накладных (далее - "накладные") на каждую партию Товара.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.
1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.
2.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.
2.5. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение __ (_____) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.
2.6. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение _______ дней от даты передачи Товара Покупателю.
2.7. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара.
3.2. Поставка осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: ___________________________________________.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам и техническим условиям.
3.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение ________ дней с момента получения претензии Покупателя.
3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.
3.6. В случае отказа от приема продукции Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
3.7. В случае отказа Покупателя сделать отметки об отказе в приемке Товара в соответствии с п. 3.6 настоящего договора факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную партию Товара.
4.2. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем (нужное отметить):
- перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее трех банковских дней с момента передачи Товара Покупателю;
- перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее ___ дней с момента передачи Товара Покупателю;
- передачи наличных денежных средств в кассу Поставщика в момент передачи Товара Покупателю.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, или просрочку выборки Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ___% (_______________________) от стоимости отгруженного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере ___% (__________________) от суммы долга за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (_______________) дней Поставщик прекращает прием заявок от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до полного погашения Покупателем задолженности.
5.4. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Покупателю штраф в размере ___% (__________) от стоимости непоставленного Товара.
5.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на ____ (______________) дней.
5.6. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок _____________ до "__"_________ ____ г.
6.4. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за один месяц до окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически пролонгируется на тот же срок.
6.5. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.7. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Поставщик:
________________________________________
_________________/_____________________/
М.П.
Покупатель:
________________________________________
_________________/_____________________/

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________

РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:

— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );

— количество товара;

— цена за единицу;

— срок поставки соответствующей партии товара;

-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).

(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.

Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.

При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.

Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:

— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;

— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.

2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.

2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)

3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.

3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.

3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.

3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.

(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .

В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.

Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.

Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.

Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.

4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )

4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

• по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
• односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

Главная » Административное право » Договор поставки пищевых добавок образец. Договор поставки товара