Договор поставки щебня самовывозом. Договор поставки песка (образец)

Договор №

на поставку щебня

ООО«Иванов» , именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется, в течение срока действия настоящего Договора в обусловленные сроки (периоды поставки) осуществлять поставку нерудных материалов (именуемых в дальнейшем Продукция), а Покупатель принять и оплатить Продукцию на условиях, оговоренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему (далее - Спецификации), являющихся его неотъемлемой частью.

Поставщик также обязуется оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется оплатить указанные услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Номенклатура поставляемой Продукции:

Щебень и гравий различных фракций из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8267-93;

Смеси щебеночные различных фракций;

Материалы из отсевов дробления;

Песок для строительных работ;

Иные нерудные материалы в номенклатуре предусмотренной настоящим Договором.

1.3. Единицы измерения поставляемой Продукции:

Метрическая тонна (тн.) - единица массы;

Метр кубический (м. куб) – единица объема;

Метрическая тонна (тонна) соответствует 1000 килограмм.

1.4. Насыпная плотность Продукции, использующаяся для перевода единиц массы в единицы объема и обратно, определяется грузоотправителем (производителем) Продукции и отражается в паспорте производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции.

1.5. Общее количество поставляемой Продукции определяется как суммарное количество поставляемой Продукции по Спецификациям к настоящему Договору и заявкам Покупателя к Спецификациям.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1.Поставка Продукции производится по согласованию Сторон одним из следующих способов, который указывается в Спецификации:

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законном основании Поставщиком железнодорожном транспорте (далее – Железнодорожный транспорт Поставщика);

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Поставщиком автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Поставщика);

Путем отгрузки в собственном, арендованном и (или) используемом на ином законом основании Покупателем автомобильном транспорте (далее – Автотранспорт Покупателя);

2.2. В случае поставки Автотранспортом Поставщика, в Спецификации указывается франко-склад Покупателя.

В случае поставки железнодорожным транспортом Поставщика в Спецификации указывается франко-станция отправления.

В случае поставки Автотранспортом Покупателя, в Спецификации указывается франко-склад Поставщика.

Ответственность за предоставление некорректных данных железнодорожной станции грузополучателя ложится на Покупателя.

2.3.Отгрузка Продукции производится на основании письменной заявки Покупателя, оформленной на основании Спецификации к Договору. В заявке указывается: количество Продукции, условия и способ поставки, сроки поставки, указания и ограничения по поставкам партиями. Заявка оформляется надлежащим образом и подписывается уполномоченным представителем Покупателя.

2.4. Датой поставки Продукции считается:

При поставке Железнодорожным транспортом Поставщика дата поступления Продукции на станцию отправления, указанной в штемпеле ж/д накладной;

При поставке Автотранспортом Поставщика - дата поступления Продукции на склад Покупателя, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. При поставке Автотранспортом Покупателя - дата получения Продукции на складе Поставщика, указанная в товарно-сопроводительных документах и товарно-транспортных накладных. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю от даты поставки.

2.5. Период поставки — отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора по заявкам Покупателя в рамках Спецификаций к настоящему Договору.

2.6. Поставка Продукции производится на основании подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору. В Спецификации указывается наименование и количество Продукции, реквизиты получателя Продукции, в т.ч.:

Требования по качеству Продукции, ГОСТ, ТУ, Стандарт,

Наименование грузополучателя,

Почтовый адрес (с индексом),

Покупатель предоставляет любые дополнительные данные, необходимые для оформления отгрузки (отправки) Продукции. Все убытки, обусловленные неправильным указанием реквизитов грузополучателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на Покупателя.

2.7. Покупатель обязан обеспечить прием Продукции на железнодорожной станции назначения и (или) складе Покупателя.

2.8. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельном периоде в сроки согласно Спецификации, обязан восполнить недопоставку Продукции в следующем периоде, на условиях согласно подписанной Спецификации, по которой допущена недопоставка Продукции.

3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена на Продукцию является договорной, устанавливается в рублях за одну метрическую тонну и (или) один метр кубический с учетом НДС и фиксируется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся на условиях указанных в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, за каждую партию отгружаемой Продукции.

3.3. Датой оплаты Продукции считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Поставщика.

3.4. Цена на Продукцию оплаченную Покупателем изменению не подлежит. По соглашению Сторон оплатой за продукцию признается: полная оплата продукции. Конкретные условия оплаты за Продукцию указываются в Спецификации к Договору.

3.5. Цена на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к настоящему Договору может быть изменена по согласованию Сторон, в порядке предусмотренным действующим законодательством РФ. Все изменения цены на Продукцию оформляются в письменном виде. Одностороннее изменение цен на Продукцию по подписанной Сторонами Спецификации к Договору не допускается.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.

4.1. Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ) для данного вида Продукции, что удостоверяется паспортом производителя, выдаваемым на каждую партию Продукции. Соответствующий ГОСТ и (или) ТУ указан в Спецификации.

4.2. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими нормативными актами Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7.

4.3. В случае обнаружения при приемке Продукции несоответствия качества и (или) количества поставленной Продукции условиям Договора, Спецификации и (или) заявки, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, поместить некачественную Продукцию и (или) Продукцию в отношении которой заявлены претензии по количеству на ответственное хранение и вызвать представителя Покупателя для составления двухстороннего акта в порядке и сроки, предусмотренные в Инструкции Гос. Арбитража № П-6 и № П-7 . В случае неприбытия представителя Поставщика в необходимый срок, Покупатель имеет право оформить односторонний акт о приемке Продукции с участием представителя независимой экспертной организации - Торгово-Промышленной Палаты города Москвы.

4.4. В случае признания Продукции не соответствующей по количеству и (или) качеству на основании акта оформленного с участием представителя независимой экспертной организации – Торгово-Промышленной Палаты города Москвы, Поставщик обязан компенсировать Покупателю стоимость данной экспертизы.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификации к нему, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% от стоимости Продукции, не поставленной в срок за каждый календарный день нарушения сроков поставки Продукции.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Продукции, согласно условиям настоящего Договора и Спецификаций к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5% от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый календарный день нарушения сроков оплаты Продукции.

5.4. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.5. Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли природные явления стихийного характера (землетрясения, наводнения, иные природные явления стихийного характера, исключающие нормальную жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законодательством порядке; иные обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующие надлежащему исполнению обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае повреждения собственного, арендованного и (или) используемого на ином законом основании Поставщиком автомобильного и(или) железнодорожного транспорта Поставщика, Покупатель обязан отремонтировать их за свой счет или возместить Поставщику документально подтвержденную стоимость ремонта.

5.7. При простое, по вине Покупателя, собственных (арендованных) вагонов Поставщика свыше суток, с момента подачи вагонов на пути Грузоотправителя, Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 45 рублей (без учета НДС) за вагон за каждый час сверхнормативного простоя.

5.8. Все споры и разногласия Сторон будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия по взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору дело передается на рассмотрение Третейского суда при ТПП России.

5.9. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить мотивированный ответ в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты получения претензии.

Исполненные надлежащим образом, сохраняют свою силу до момента их исполнения. 7.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

7.3. Все дополнительные условия оформляются в виде Соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. всех изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности и фактического местонахождения.

8.4. Для оперативного выполнения условий настоящего Договора допускается обмен документами по факсимильной связи с обязательным визированием Сторонами каждой страницы документа и последующем предоставлением оригиналов по почте или нарочным. Стороны обмениваются подписанными с каждой Стороны оригиналами документов в разумный срок, но не более чем через 1 месяц со дня их подписания.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий Договор и Спецификации к нему, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, от любой из Сторон, возникающие после подписания настоящего Договора и Спецификаций к нему и в ходе его исполнения, не являются основанием для неисполнения обязательств по настоящему Договору и Спецификаций к нему полностью или в какой-то части. Стороны гарантируют, что не имеют ограничений в уставных или внутренних документах на подписание настоящего Договора и Спецификаций к нему.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ШЕБНЯ

Место заключения: г. __________.Дата заключения: « » мая 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью __________в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Продавец», и « », в

лице генерального директора-., действующего на

основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Покупатель», заключили договор о

нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать товар в собственность

Покупателя, Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму

Продавцу.

1.2. Предметом купли-продажи по данному Договору есть щебень гранитный фракции, мм

2. КАЧЕСТВО

2.1.Товар отвечает ГОСТ 8267-93.

2.2.Класс применения товара - первый. Может использоваться во всех видах строительства.

3. КОЛИЧЕСТВО

3.1. Количество товара по настоящему Договору составляет тон фракции 00-00 мм.

4. ЦЕНА

4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору.

4.2. Цена определяется в рублях за одну тонну и составляет рублей РФ за одну тонну на

условиях франко-вагон станция Продавца..

4.3 Общая стоимость товара, который будет поставлен Покупателем Продавцу по настоящему

Договору, составляет не более 00 000 000,00 () рублей РФ.

4.4. Продавец имеет право изменить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее чем за

10 (десять) дней до даты изменения цены товара. Новая цена на товар приобретает силу с даты

согласования ее Покупателем.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Товар поставляется Продавцом Покупателю на условиях франко-вагон железнодорожная

станция Продавца (_________). Железнодорожная станция перехода __________. При толковании условий поставки используются правила «Инкотермс» в редакции 2000 года.

5.2.Товар поставляется железнодорожным транспортом.

5.3.Поставка товара осуществляется партиями в объеме согласно приложений, которые являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4.Получатели товара определяются по письменным заявкам Покупателя.

5.5.Отправителем товара являются ___________ (код Отправителя __________)

Станции отправления: ___________ железной дороги (код станции _________)

5.6.Количество единиц подвижного состава в одной отправке определяется Продавцом.

5.7.Товар должен пересечь таможенную границу РФ не позднее 90 дней с момента оплаты.

6. ДОКУМЕНТЫ

6.1. При поставке каждой партии товара Покупателю передаются такие документы:

6.1.1.Выданный Продавцом счет-фактура на партию товара на русском языке.

6.1.2.Паспорт качества товара, выданный производителем товара на русском языке.

6.1.3.Сертификат формы СТ-1 о происхождении товара с территории Украины, выданный Торгово-

промышленной палатой Украины или ее территориальным органом на русском языке.

6.1.4.Железнодорожная накладная (СМГС) на русском языке.

6.1.5.Реестр вагонов, которые входят в состав партии на русском языке.

6.2.Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты отправки партии товара,

Покупатель должен передать Продавцу письменную инструкцию с указанием получателя партии

товара на территории РФ и реквизитов, необходимых для отправки партии товара (наименование,

адрес, название станции и дороги получения, код станции, код получателя, коды).

6.3.До 15 числа каждого месяца Покупатель направляет Продавцу заявку на планируемый объем

покупки щебня в следующем месяце.

7. РАСЧЕТЫ

7.1.Расчеты осуществляются между Продавцом и Покупателем в безналичном виде путем

банковского перечисления денежных средств согласно банковских реквизитов, указанных в

настоящем Договоре.

7.2.Валюта платежа - рубль РФ.

7.3.Расчеты за товар осуществляются Покупателем путем предварительной оплаты.

7.4.Перечисление предварительной оплаты проводится Покупателем на основании счетов на

предварительную оплату, которые выставляются ему Продавцом и направляются средствами

факсимильной связи по реквизитам," указанным в Договоре, после чего присылаются Продавцом

Покупателю в оригинале письмом по адресу, указанному в Договоре.

7.5.Перечислению подлежат денежные средства в размере стоимости товара, количество которого

указано в счете на предварительную оплату.

7 6. При проведении расчетов по этому Договору Продавец несет все банковские расходы, которые

уплачиваются в его стране, Покупатель несет все банковские расходы, которые уплачиваются в его

7.7. Задолженность Продавца, которая возникла вследствие поставки ему Покупателем товара в

большем количестве, чем было оплачено, должна быть погашена им согласно сроков,

установленных Договором.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Срок оплаты Покупателем счетов на предварительную оплату - на протяжении 5 (пяти)

банковских дней с даты счета-фактуры. Датой платежа считается дата списания средств со счета

Покупателя.

8.2.Отгрузка товара, за который Покупатель уплатил денежные средства должна осуществляться

согласно графика согласованного сторонами, но не позднее десяти дней с момента зачисления

денежных средств на р\с продавца.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА

9.1.Местом приемки товара является железнодорожная станция Продавца.

9.2.Приемка товара по количеству осуществляется согласно железнодорожной накладной, по

качеству - в соответствии с документами, которые удостоверяют качество товара.

9 3. Покупатель должен принять партию товара по фактическому количеству в любом случае.

9.4 Условия приемки товара, не урегулированные вышеуказанными инструкциями, регулируются

правилами, установленными на железнодорожном транспорте Украины.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1.За недопоставку товара, если это произошло по.вине Продавца, Продавец компенсирует его

стоимость в следующих поставках или возвратом переплаченных денежных средств.

11.2.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за любую задержку в поставке

товара, что произошла по вине самого Покупателя или железных дорог.

11.3.Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если

такое невыполнение есть следствием невыполнения другой стороной обязательства, которое есть

необходимым условием для выполнения просроченного обязательства.

11.4.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 9.1, Покупатель уплачивает Продавцу за

11.5.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 8.2, Продавец уплачивает Покупателю за

каждый день задержки пеню в размере 0,003% (три тысячных процента) от суммы задолженности.

11.6.Сумма штрафных санкций за заказанное и невыбранное Покупателем количество вагонов

ложится на Покупателя.

11.7. Сумма штрафных санкций за заказанное и не отгруженное Продавцом количество вагонов ложится на Продавца.

12. ФОРС-МАЖОР

12 1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если она докажет, что невыполнение было вызвано препятствием вне границ ее контроля и что от нее нельзя было умно ожидать принятия этого препятствия к вниманию при заключении Договора или избежания или устранения этого препятствия или его следствий.

12.2К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийное бедствие, действия или

бездеятельность государственных органов и монополий, война, забастовки.

12.3Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу

на период времени, на протяжении которого существует данное препятствие.

12.4Сторона, которая не выполнила обязательства, должна сообщить другим сторонам о

возникновении препятствия и его влиянии на способность стороны выполнить обязательство. Если

сообщение не получено другими сторонами на протяжении 10 (десяти) дней после того, как сторона

узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, которые

являются результатом того, что такое сообщение не было получено. После направления сообщения

сторона должна получить в Торгово-промышленной палате своей страны подтверждение о

возникновении форс-мажорных обстоятельств.

13. АРБИТРАЖ

13.1, Спорные вопросы, которые возникли между сторонами, стороны будут стараться решать путем переговоров и достижения договоренности.

13.2Если между сторонами не достигнута договоренность по спорным вопросам или сторона

считает, что ее законное право по этому Договору нарушено, она может для решения спорного

вопроса или защиты своего права обратиться в арбитражный суд.

13.3Арбитражным судом, на рассмотрение которого передается дело, есть Арбитражный суд по

месту нахождения истца. Дела рассматриваются согласно регламента этого суда.

13.4; При рассмотрении спорных вопросов, как в арбитражном суде, так и между сторонами, используется материальное право Украины.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены путем заключения сторонами дополнительных соглашений, дополнений, приложений, протоколов.

15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

15.1. В случае, если имеет место невыполнение стороной своего обязательства, другая сторона

может путем уведомления первой стороны предоставить ей дополнительный срок на выполнение

обязательства.

15 2. На протяжении дополнительного срока сторона, которая предоставила другой стороне

Договор о поставке нерудных материалов по отгрузочным разнарядкам №_______________

г. Москва «____» 20____ г.

Именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора
_____________________________________________________________________________ , действующего на основании устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г. о нижеследующем:

1. Предмет договора и другие общие условия

1.1 В период с «____»______________20____ г. по «____»______________ 20____ г. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов (далее материалов), в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму.
1.3. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом (самосвалами).
2.2. Приёмка поставляемого материала (по количеству и качеству) производится в соответствии с ГОСТ 9757-90.
2.3. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм.
2.4. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов.
2.5. Поставщик вправе отгружать материалы по частям.
2.6. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию.
2.7. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы:
- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
2.8. Площадка для разгрузки должна быть подготовлена заранее, продуманы пути подъезда. Схема проезда к месту разгрузки сообщается Покупателем не менее чем за 1 сутки до начала поставки по средствам факсимильной связи, во избежание не выполнения Поставщиком графика поставки.
2.9. На объекте находится получатель либо представитель Покупателя со штампом организации, удостоверяющим Покупателю и Поставщику приёмку материала.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена, указанная в акте согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, является номинальной и зависит от маршрута до объекта разгрузки, транспортных расходов, инфляционных процессов и других обстоятельств, обусловленных объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2. Изменение стоимости материала фиксируется путём подписания протокола согласования цены и происходит при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Отгрузка каждой партии начинается после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика., в размере 100% стоимости партии указанной в акте согласования цены являющимся неотъемлемым приложением к данному договору.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных расчётов.
3.5. Расчеты за материал производятся не позднее одного рабочего дня до начала отгрузки оплачиваемой партии.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.
4.2. Дополнительная ответственность Сторон: Поставщик не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. Покупатель так же не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.3 Стороны не несут ответственности за независящие от них обстоятельства, повлекшие за собой убытки противоположной стороны.
4.4 Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Покупателя или его представителей.
4.5 Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Поставщика или его представителей.
4.6. В товарно–транспортной накладной в присутствии представителя Покупателя или получателя водитель обязан сделать пометку о ситуации повлекшей за собой простой транспорта (более 60 минут). Пометка является основанием для предъявлений материальных взысканий Покупателю.

5. Дополнительные условия и заключительные положения

5.1 Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Поставщик: Покупатель

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Поставщик: ____________подпись Покупатель:____________подпись

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г.Москва « » 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РесурсНерудСбыт», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________________________________» , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора, действующего на основании Устава,с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить нерудные материалы - щебень гранитный, щебень гравийный,(далее Продукция) надлежащего качества в количестве, ассортименте и сроках указанных в предварительных заявках Покупателя (являющихся неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и сроках установленных настоящим договором.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Наименование и цена за единицу Продукции указывается в Приложении №1 (Протоколе согласования цены Продукции), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

Количество Продукции подлежащей к поставке на условиях настоящего договора определяется в соответствии с объемом, предварительно оплаченным Покупателем на условиях 100% предоплаты Продукции.

В случае изменения цены на Продукцию, поставщик уведомляет Покупателя за 10 дней до даты изменения цены. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, выраженным в письменной форме, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены.

Цена на предварительно оплаченную Продукцию изменению не подлежит.

2.2. Продукция оплачивается предварительно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с выставленным счетом на предварительную оплату Продукции.

В случае отгрузки Продукции Поставщиком без предварительной оплаты, Покупатель обязан оплатить Продукцию в течение 2-х банковских дней с даты отгрузки.

Поставщик вправе отказаться от поставки Продукции, не оплаченной Покупателем предварительно.

Дополнительным соглашением Сторон может быть определена иная форма и порядок расчетов.

2.3. Цена Продукции поставляемой по настоящему договору вклю ает в себя НДС 18%, транспортные расхо-ды по доставке товара до Покупателя, а также иные расходы Поставщика, свя-занные с выполнением условий настоящего договора.

2.4. Стороны обязуются проводить ежемесячную выверку расчетов за поставленную Продукцию не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке.

3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц. В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя.

3.3. В отгрузочной разнарядке указывается:

Наименование и количество

Реквизиты фактического Грузополучателя

3.4. Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения.

3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке.

3.6. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать документам (паспорт качества, гигиеническое заключение и сертификат соответствия - ГОСТ 8267-93 ) которые передаются Грузополучателю на каждую отгруженную партию Продукции.

Песок-ГОСТ 8736-93

Щебень-ГОСТ 8267-93

3.7. Количество поставляемого гравия, и песка опреде-ляют по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемке груза. Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании. Коэффициент уплотнения принимается равным 1.15.

3.8. Приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.

При получении некачественной Продукции или недостачах Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления акта в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.

3.9. По согласованию Сторон отгрузка материала может производиться на самовывоз, с погрузкой в автотранспорт Покупателя.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Обязанности «Покупателя» (Грузополучателя):

Обеспечить нахождение ответственных за приемку Продукции на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их штампом.

Зоны опасные для движения автотранспорта и пешеходов ограждать, выделять в помощь водителю работника специально проинструктированного для подачи сигнализации, когда автомобиль движется задним ходом.

Во избежание возмещения ущерба исключить непроизводительный простой и прогон автотранспорта.

При всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом в письменном виде Поставщика.

Покупатель при заключении настоящего договора обязан предоставить Поставщику образцы штампов, которыми отмечаются транспортные накладные при поступлении груза от Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплаты штрафных санкций от Покупателя в размере 0,2% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции.

5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10%

5.4.Датой начисления сумм неустойки стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате неустойки или дату вступления в законную силу решения суда.

5.5. Споры, возникшие в случае ненадлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по данному Договору.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. В случае, если двусторонние документы подписываются уполномоченными лицами, то к документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа.

7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу только после их подписания уполномоченными представителями Сторон или представления оригиналов.

7.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических и почтовых адресов, платежных и отгрузочных реквизитов, предусмотренных настоящим Договором не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента совершения указанных изменений. В случае неуведомления, или несоблюдения сроков уведомления указанных изменений неизвещенная Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования ситуации.

7.6. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009 г., но вплоть до осуществления окончательных расчетов между сторонами. В случае если не менее чем за десять дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомила другую сторону о нежелании пролонгировать настоящий договор, он автоматически пролонгируется на сле-дующие двенадцать месяцев.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОСТАВЩИК

ИНН _________________________________

КПП _________________________________

р/счет № ______________________________

в _____________________________________

БИК _________________________________

к/счет № ______________________________

ОКПО ________________________________

ОКВЭД _______________________________

Юридический адрес: _________________________________________________

Фактический адрес: __________________________________________________

Тел. +7 (495) 7451621

Генеральный директор

ООО «РесурсНерудСбыт»___________________/_____________________/

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

Приложение №1

к договору поставки №--

Протокол согласования цены Продукции

от 2008 г.

Мы нижеподписавшиеся, от лица Поставщика генеральный директор ООО «РесурсНерудСбыт» _______________________________________, и от лица Покупателя директор__________________________________________ , удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о величине договорной цены на Продукцию:

Поставщик Покупатель

/________________________/ /___________________________/

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № / -11 г. Санкт - Петербург" " 2011 г. ООО "Строй-индустрия" в лице Генерального директора Коноплева Сергея Леонидовича, действующего на основании устава., именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с одной стороны, и _______ "_________________" в лице генерального директора ____________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора в обусловленные Договором сроки (периоды поставки) осуществлять поставку песка кварцевого (далее - Товар) для технологических нужд Покупателя в согласованном количестве, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в соответствии с условиями Договора 1.2. Качество Товара соответствует "ТУ 2169-012-569371109-2002". 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями по заявкам Покупателя в соответствии с условиями Договора. Партией считается количество Товара, поставленное Покупателю в течение суток. 2.2. Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя на отгрузку Товара (в дальнейшем - Заявка). Заявка может быть направлена по факсимильной, электронной или телефонной связи. 2.2.1. По мере необходимости Покупатель направляет Поставщику Заявку. 2.2.2. В Заявке Покупатель указывает (вид) наименование, количество Товара, условия доставки (централизация или выборка), а также сроки, в которые должна быть произведена поставка. В Заявке может быть предусмотрено, что поставка производится соответствующими партиями, в этом случае в ней должны быть определены: количество и вид поставляемого Товара в каждой партии и сроки поставки каждой партии Товара. 2.2.3. Покупатель обязан по требованию Поставщика предоставить любые дополнительные данные, необходимые для организации поставки Товара. 2.2.4. Ответственность за убытки, вызванные неправильным указанием реквизитов и иных необходимых для выполнения условий договора данных получателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на счет Покупателя. 2.3. Поставка Товара осуществляется после 100% предварительной оплаты. 2.4. Период поставки каждой партии Товара определяется сроком действия конкретного наряд - заказа. 2.5. На основании Заявки, Поставщик выставляет Покупателю счет (далее - Счет), в котором подтверждает, что поставка осуществляется на основании соответствующей Заявки Покупателя. Выставленные Счета в этом случае будут акцептом Поставщика предлагаемых условий поставки. 2.6. После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика он открывает для Покупателя наряд - заказ, в котором указывается цена за единицу Товара, объем поставки, согласованные требования к качеству Товара, способ доставки, пункт поставки, получатель Товара. Наряд - заказ составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписывается и заверяется печатями Покупателя и Поставщика. Наряд-заказ с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Наряд - заказ оформляется не позднее, чем за один день до даты предполагаемой поставки. 2.7. Поставщик осуществляет поставку Товара в указанные в Заявке сроки при соблюдении Покупателем условий об оплате. 2.8. Поставка Товара осуществляется путем предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Поставщика (далее - выборка Товара). Открытый наряд-заказ является уведомлением Поставщика о готовности Товара к передаче. 2.9. В случае поставки Товара на условиях выборки прием Товара по количеству и качеству производится в момент поставки в месте нахождения Поставщика. Определение количества отгруженной продукции производится по объему путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно на складе Поставщика. Документом, подтверждающим прием Товара по количеству Покупателем, является товарная накладная. Документом, подтверждающим качество поставляемого Товара, является Паспорт, выдаваемый по требованию Покупателя после получения Поставщиком результатов лабораторных испытаний каждой партии Товара. 2.10. При поставке Товара на условиях выборки Покупатель вправе выдать надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара третьему лицу. В этом случае лицо, которому была выдана доверенность будет считаться надлежащим образом уполномоченным для осуществления всех действий, связанных с приемкой Товара, в том числе приемкой по количеству и качеству. 2.11. Поставщик может обеспечить доставку Товара в место нахождения Покупателя, указанное в наряд-заказе (далее - централизация) при условии включения данного вида услуг в Заявку. 2.12. При централизации доставка Товара осуществляется Покупателю либо иному лицу, указанному Покупателем в наряд-заказе. 2.13. При централизации прием Товара по количеству и качеству производится Покупателем в пункте поставки. Документом, подтверждающим количество поставленного Товара, а так же факт поставки Товара, является товарно-транспортная накладная. 2.13.1. При централизации, в случае возникновения претензий по количеству, определение количества отгруженной продукции (Товара) производится по его объему, путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно в пункте поставки, при обязательном присутствии представителей Поставщика и Покупателя. При выявлении несоответствия объема поставленного Товара объему указанному в ТТН (товарно-транспортная накладная) составляется трехсторонний акт, подписанный представителем поставщика, покупателя и грузоперевозчика и в ТТН вносятся соответствующие корректировки. 2.14. При централизации, Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки, подъездные пути и иные коммуникации обеспечивающие доставку и разгрузку Товара в исправном состоянии. 2.15. При централизации, Покупатель гарантирует постоянное присутствие в пункте разгрузки приемщика или иного уполномоченного лица на приемку поставляемого Товара и оформления соответствующих документов. 2.16. При централизации, Покупатель должен обеспечить бесперебойную выгрузку Товара с момента прибытия автотранспорта. Общее время выгрузки не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 2.17. Обеспеченность основных показателей качества поставляемого Товара должна быть не ниже 95%. В случае возникновения претензий по качеству Товара Покупатель обязуется обеспечить сохранность и неизменность свойств данной партии Товара и направить в адрес Поставщика письменное уведомление (при централизации). Поставщик обязуется в течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления направить в место нахождения Покупателя своего представителя для отбора проб и составления двухстороннего Акта с последующим проведением лабораторных испытаний поставленной партии Товара. Испытания могут проводиться в аккредитованной Испытательной Лаборатории Поставщика или Покупателя или сторонней организации - по согласованию между Поставщиком и Покупателем. (После подписания двухстороннего Акта) В случае выявленного отклонения показателей качества поставленного в данной партии Товара Поставщик обязуется принять соответствующие меры в течение 3-х дней с момента его подписания. 2.17.1. В случае неподтверждения обоснованности претензии Покупатель возмещает расходы, связанные с поездкой представителя Поставщика, простоем транспортных средств, проведением лабораторных испытаний. 2.17.2. Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направить своего представителя для приемки поставляемого Товара по качеству и количеству непосредственно на складе Поставщика. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Сумму Договора определяет стоимость и количество Товара, поставленного в течение срока действия Договора. 3.2. Цена Товара определяется исходя из цен действующего у Поставщика прейскуранта на момент оплаты. При согласовании дополнительных требований к качеству поставляемого Товара Поставщик вправе согласовать с Покупателем дополнительную плату за обеспечение поставки Товара повышенного качества. 3.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика либо другими способами, не запрещенными Законодательством РФ. 3.4. Моментом оплаты Товара является момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.5. При централизации: 3.5.1. Поставщик организует доставку Товара до пункта назначения, указанного в наряд-заказе, а Покупатель оплачивает Поставщику стоимость таких услуг. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор действует с момента подписания до " 31 " декабря 2011 года. 4.1.1 Настоящий договор пролонгируется при взаимном согласии сторон на неопределенный срок, если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении. 4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств действия непреодолимой силы, а также в случае принятия государственными органами РФ решений, препятствующих исполнению Сторонами принятых на себя по Договору обязательств. 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3-х дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 5.4. Представители Покупателя либо третьи лица, имеющие с Покупателем договорные либо хозяйственные отношения, обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности, правила пропускного режима на территории Поставщика. При нарушении указанных правил, Покупатель несет полную ответственность за возможные последствия. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара. 6.2. В случае изменения цены на Товар после его оплаты Покупателем, выборка Товара производится по прейскуранту Поставщика, действующему на момент отгрузки. 6.3. В случае если в течение срока действия открытого наряд-заказа у Поставщика меняются цены на Товар, он вправе открыть новый наряд-заказ по новой цене на неотгруженный объем Товара. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 7.2. По всем вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ООО "Строй-индустрия" ИНН 7804370452 КПП 780401001 ОГРН 1077847572395 ОКПО 82172156 195257, г.Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, корп.1 Р/с 40702810501001408024 к/с 30101810400000000766 В филиале "Петровский"ОАО Банк "Открытие" БИК 044030766 ПОКУПАТЕЛЬ: Поставщик Покупатель ______________/ Коноплёв С.Л. / _________/ __________________ От Поставщика:__________________ От Покупателя:____________________

Главная » Дети » Договор поставки щебня самовывозом. Договор поставки песка (образец)