Договор купли песка строительного образец. Договор поставки песка (образец)

ДОГОВОР

ПОСТАВКИ ПЕСКА С ДОСТАВКОЙ №

г. Москва _____ _________20 г.

ООО ________________ в лице Генерального директора__________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и _______________________ в лице Генерального директора _______________________ , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и доставить товар по адресу ________________________________________ , а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего Договора, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

1.2. Предметом поставки является: (ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».

1.3. Товар поставляется партиями. Право собственности на соответствующую партию Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента отгрузки Поставщиком соответствующей партии Товара.

2. КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ И ДОСТАВКИ

2.1. Объемы отгружаемого Поставщиком Товара согласовываются сторонами дополнительно и указываются в Графике отгрузки товара, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

2.2. В Графике отгрузки товара стороны определяют объемы отгрузки товара на весь период действия Договора с определением помесячной отгрузки товара. За 10 (десять) дней до начала календарного месяца Покупатель согласовывает с Поставщиком предварительный объем отгружаемого товара на следующий месяц, а каждую пятницу Покупатель согласовывает точный объем отгрузки на следующую неделю. Доставка товара осуществляется с _________20 г. по ___________20 г. в течении ________ календарных дней.

2.3. Во всех случаях обнаружения утраты или недостачи Товара Покупатель обязан сразу поставить в известность Поставщика по телефону. Норма естественного уплотнения Товара при перевозке конкретной партии не должна превышать коэффициент 1,10 от объема, согласно пункту 5.11 ГОСТа 8267-93.

2.4. Товар поставляется в сроки, согласованные Поставщиком и Покупателем, в порядке, предусмотренном п.п. 2.1. и 2.2.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ДОСТАВКИ

3.1. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя.

3.2. По соглашению Сторон возможна доставка Товара транспортом Поставщика. При доставке Товара транспортом Поставщика Покупатель компенсирует Поставщику все затраты на доставку.

3.3. В случае изменения адреса доставки товара, Покупатель обязуется уведомить Поставщика в _____ дневный срок до начала доставки товара в период указанный в данном договоре, но не позднее ______ срока.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа 8267-93.

4.2. Покупатель принявший Товар без проверки лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

4.3. В случае, когда Товар поставлен с недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

— замены соответствующей части Товара в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной цены на часть Товара с недостатками.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Покупатель оплачивает поставляемые товары по цене, указанной в Протоколе согласования цены, являющегося неотъемлемым Приложением к данному Договору.

5.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

5.2.1. Покупатель производит авансовый платеж в размере 100% за поставляемый товар до начала отгрузки партии Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. Под партией товара в целях данного Договора понимается месячная отгрузка Товара, указанного в п. 1.2. настоящего Договора.

5.3. Порядок и форма оплаты могут быть изменены по соглашению Сторон и указаны дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.4. Образец

Поставщик имеет право увеличить стоимость Товара, о чем извещает (по факсу, телефонограммой, либо письмом) Покупателя в срок не менее чем за 7 (семь) дней до изменения цены. Сторонами подписывается Протокол согласования цен.

5.5. В случае невозможности по какой-либо причине Покупателем принять весь объем заказанного и оплаченного Товара, на который распространяется оговоренная цена (Протокол согласования цены), то цена на выкупленный и полученный Товар может быть увеличена Поставщиком до 20% для покрытия собственных издержек на выполнение данного Договора. Остальная сумма денежных средств поступивших от Покупателя на расчетный счет Поставщика в счет оплаты объема Товара по данному Договору возвратным образом перечисляется на счет Покупателя в согласованные сторонами сроки после получения от Покупателя письма-уведомления о причинах невозможности принятия заказанного и оплаченного Товара в полном объеме.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Своевременно поставлять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.2. Поставлять Товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами в Графике отгрузки товара.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Осмотреть и принять Товар.

6.2.2. Своевременно производить оплату Товара.

6.2.3. Если Товар доставляется транспортом Поставщика, то Покупатель обязуется разгрузить машину с Товаром в течение 30 минут, в случае не исполнения данного условия Покупатель оплачивает простой машины (1000 рублей за каждый час простоя).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, либо их неоднократном нарушении Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Покупателем.

7.3. В случае аварийной остановки цехов (цеха) по переработке щебня на предприятии, которое представляет Поставщик, настоящий Договор приостанавливает свое действие в части обязательств по отгрузке и вывозу щебня.

7.4. В случае остановки цехов (цеха) на проведение планового ремонта Поставщик обязан известить Покупателя за 10 дней до прекращения выпуска щебня.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, за наступление которых ни одна из сторон не может отвечать, создающих невозможность или частичную невозможность исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, препятствующих выполнению данного Договора (пожар, землетрясение, стихийное бедствие и т.д.), сроки исполнения взаимных обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, подтвержденного справкой соответствующего уполномоченного государственного органа, то она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения п. 6.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение возможных убытков.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности. Решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для выполнения обеими Сторонами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 . Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2009 г.

10.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Договор считается продленным на следующий календарный год в случае, если одна из Сторон в течение 30 календарных дней до окончания действия данного Договора заявит о своем намерении о его продлении. Продление Договора оформляется Дополнительным соглашением к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ШЕБНЯ

Место заключения: г. __________.Дата заключения: « » мая 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью __________в лице генерального директора ___________, действующего на основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Продавец», и « », в

лице генерального директора-., действующего на

основании Устава, которое в дальнейшем именуется «Покупатель», заключили договор о

нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать товар в собственность

Покупателя, Покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму

Продавцу.

1.2. Предметом купли-продажи по данному Договору есть щебень гранитный фракции, мм

2. КАЧЕСТВО

2.1.Товар отвечает ГОСТ 8267-93.

2.2.Класс применения товара - первый. Может использоваться во всех видах строительства.

3. КОЛИЧЕСТВО

3.1. Количество товара по настоящему Договору составляет тон фракции 00-00 мм.

4. ЦЕНА

4.1 Цена товара определяется сторонами приложениями к настоящему Договору.

4.2. Цена определяется в рублях за одну тонну и составляет рублей РФ за одну тонну на

условиях франко-вагон станция Продавца..

4.3 Общая стоимость товара, который будет поставлен Покупателем Продавцу по настоящему

Договору, составляет не более 00 000 000,00 () рублей РФ.

4.4. Продавец имеет право изменить цену на товар, о чем извещает Покупателя не позднее чем за

10 (десять) дней до даты изменения цены товара. Новая цена на товар приобретает силу с даты

согласования ее Покупателем.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1.Товар поставляется Продавцом Покупателю на условиях франко-вагон железнодорожная

станция Продавца (_________). Железнодорожная станция перехода __________. При толковании условий поставки используются правила «Инкотермс» в редакции 2000 года.

5.2.Товар поставляется железнодорожным транспортом.

5.3.Поставка товара осуществляется партиями в объеме согласно приложений, которые являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.4.Получатели товара определяются по письменным заявкам Покупателя.

5.5.Отправителем товара являются ___________ (код Отправителя __________)

Станции отправления: ___________ железной дороги (код станции _________)

5.6.Количество единиц подвижного состава в одной отправке определяется Продавцом.

5.7.Товар должен пересечь таможенную границу РФ не позднее 90 дней с момента оплаты.

6. ДОКУМЕНТЫ

6.1. При поставке каждой партии товара Покупателю передаются такие документы:

6.1.1.Выданный Продавцом счет-фактура на партию товара на русском языке.

6.1.2.Паспорт качества товара, выданный производителем товара на русском языке.

6.1.3.Сертификат формы СТ-1 о происхождении товара с территории Украины, выданный Торгово-

промышленной палатой Украины или ее территориальным органом на русском языке.

6.1.4.Железнодорожная накладная (СМГС) на русском языке.

6.1.5.Реестр вагонов, которые входят в состав партии на русском языке.

6.2.Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до запланированной даты отправки партии товара,

Покупатель должен передать Продавцу письменную инструкцию с указанием получателя партии

товара на территории РФ и реквизитов, необходимых для отправки партии товара (наименование,

адрес, название станции и дороги получения, код станции, код получателя, коды).

6.3.До 15 числа каждого месяца Покупатель направляет Продавцу заявку на планируемый объем

покупки щебня в следующем месяце.

7. РАСЧЕТЫ

7.1.Расчеты осуществляются между Продавцом и Покупателем в безналичном виде путем

банковского перечисления денежных средств согласно банковских реквизитов, указанных в

настоящем Договоре.

7.2.Валюта платежа - рубль РФ.

7.3.Расчеты за товар осуществляются Покупателем путем предварительной оплаты.

7.4.Перечисление предварительной оплаты проводится Покупателем на основании счетов на

предварительную оплату, которые выставляются ему Продавцом и направляются средствами

факсимильной связи по реквизитам," указанным в Договоре, после чего присылаются Продавцом

Покупателю в оригинале письмом по адресу, указанному в Договоре.

7.5.Перечислению подлежат денежные средства в размере стоимости товара, количество которого

указано в счете на предварительную оплату.

7 6. При проведении расчетов по этому Договору Продавец несет все банковские расходы, которые

уплачиваются в его стране, Покупатель несет все банковские расходы, которые уплачиваются в его

7.7. Задолженность Продавца, которая возникла вследствие поставки ему Покупателем товара в

большем количестве, чем было оплачено, должна быть погашена им согласно сроков,

установленных Договором.

8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Срок оплаты Покупателем счетов на предварительную оплату - на протяжении 5 (пяти)

банковских дней с даты счета-фактуры. Датой платежа считается дата списания средств со счета

Покупателя.

8.2.Отгрузка товара, за который Покупатель уплатил денежные средства должна осуществляться

согласно графика согласованного сторонами, но не позднее десяти дней с момента зачисления

денежных средств на р\с продавца.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА

9.1.Местом приемки товара является железнодорожная станция Продавца.

9.2.Приемка товара по количеству осуществляется согласно железнодорожной накладной, по

качеству - в соответствии с документами, которые удостоверяют качество товара.

9 3. Покупатель должен принять партию товара по фактическому количеству в любом случае.

9.4 Условия приемки товара, не урегулированные вышеуказанными инструкциями, регулируются

правилами, установленными на железнодорожном транспорте Украины.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

10.1. Товар поставляется насыпью, маркировке и упаковке не подлежит.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1.За недопоставку товара, если это произошло по.вине Продавца, Продавец компенсирует его

стоимость в следующих поставках или возвратом переплаченных денежных средств.

11.2.Продавец не несет ответственности перед Покупателем за любую задержку в поставке

товара, что произошла по вине самого Покупателя или железных дорог.

11.3.Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если

такое невыполнение есть следствием невыполнения другой стороной обязательства, которое есть

необходимым условием для выполнения просроченного обязательства.

11.4.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 9.1, Покупатель уплачивает Продавцу за

11.5.В случае нарушения срока, оговоренного пунктом 8.2, Продавец уплачивает Покупателю за

каждый день задержки пеню в размере 0,003% (три тысячных процента) от суммы задолженности.

11.6.Сумма штрафных санкций за заказанное и невыбранное Покупателем количество вагонов

ложится на Покупателя.

11.7. Сумма штрафных санкций за заказанное и не отгруженное Продавцом количество вагонов ложится на Продавца.

12. ФОРС-МАЖОР

12 1 Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своего обязательства, если она докажет, что невыполнение было вызвано препятствием вне границ ее контроля и что от нее нельзя было умно ожидать принятия этого препятствия к вниманию при заключении Договора или избежания или устранения этого препятствия или его следствий.

12.2К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийное бедствие, действия или

бездеятельность государственных органов и монополий, война, забастовки.

12.3Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу

на период времени, на протяжении которого существует данное препятствие.

12.4Сторона, которая не выполнила обязательства, должна сообщить другим сторонам о

возникновении препятствия и его влиянии на способность стороны выполнить обязательство. Если

сообщение не получено другими сторонами на протяжении 10 (десяти) дней после того, как сторона

узнала или должна была узнать о препятствии, она несет ответственность за убытки, которые

являются результатом того, что такое сообщение не было получено. После направления сообщения

сторона должна получить в Торгово-промышленной палате своей страны подтверждение о

возникновении форс-мажорных обстоятельств.

13. АРБИТРАЖ

13.1, Спорные вопросы, которые возникли между сторонами, стороны будут стараться решать путем переговоров и достижения договоренности.

13.2Если между сторонами не достигнута договоренность по спорным вопросам или сторона

считает, что ее законное право по этому Договору нарушено, она может для решения спорного

вопроса или защиты своего права обратиться в арбитражный суд.

13.3Арбитражным судом, на рассмотрение которого передается дело, есть Арбитражный суд по

месту нахождения истца. Дела рассматриваются согласно регламента этого суда.

13.4; При рассмотрении спорных вопросов, как в арбитражном суде, так и между сторонами, используется материальное право Украины.

14. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. Изменения и дополнения к данному Договору могут быть внесены путем заключения сторонами дополнительных соглашений, дополнений, приложений, протоколов.

15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

15.1. В случае, если имеет место невыполнение стороной своего обязательства, другая сторона

может путем уведомления первой стороны предоставить ей дополнительный срок на выполнение

обязательства.

15 2. На протяжении дополнительного срока сторона, которая предоставила другой стороне

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под "товаром" понимается:
- ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по "___" _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № / -11 г. Санкт - Петербург" " 2011 г. ООО "Строй-индустрия" в лице Генерального директора Коноплева Сергея Леонидовича, действующего на основании устава., именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК" с одной стороны, и _______ "_________________" в лице генерального директора ____________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора в обусловленные Договором сроки (периоды поставки) осуществлять поставку песка кварцевого (далее - Товар) для технологических нужд Покупателя в согласованном количестве, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его в соответствии с условиями Договора 1.2. Качество Товара соответствует "ТУ 2169-012-569371109-2002". 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора отдельными партиями по заявкам Покупателя в соответствии с условиями Договора. Партией считается количество Товара, поставленное Покупателю в течение суток. 2.2. Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя на отгрузку Товара (в дальнейшем - Заявка). Заявка может быть направлена по факсимильной, электронной или телефонной связи. 2.2.1. По мере необходимости Покупатель направляет Поставщику Заявку. 2.2.2. В Заявке Покупатель указывает (вид) наименование, количество Товара, условия доставки (централизация или выборка), а также сроки, в которые должна быть произведена поставка. В Заявке может быть предусмотрено, что поставка производится соответствующими партиями, в этом случае в ней должны быть определены: количество и вид поставляемого Товара в каждой партии и сроки поставки каждой партии Товара. 2.2.3. Покупатель обязан по требованию Поставщика предоставить любые дополнительные данные, необходимые для организации поставки Товара. 2.2.4. Ответственность за убытки, вызванные неправильным указанием реквизитов и иных необходимых для выполнения условий договора данных получателя, а также несвоевременным извещением об их изменениях, относятся на счет Покупателя. 2.3. Поставка Товара осуществляется после 100% предварительной оплаты. 2.4. Период поставки каждой партии Товара определяется сроком действия конкретного наряд - заказа. 2.5. На основании Заявки, Поставщик выставляет Покупателю счет (далее - Счет), в котором подтверждает, что поставка осуществляется на основании соответствующей Заявки Покупателя. Выставленные Счета в этом случае будут акцептом Поставщика предлагаемых условий поставки. 2.6. После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика он открывает для Покупателя наряд - заказ, в котором указывается цена за единицу Товара, объем поставки, согласованные требования к качеству Товара, способ доставки, пункт поставки, получатель Товара. Наряд - заказ составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписывается и заверяется печатями Покупателя и Поставщика. Наряд-заказ с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора. Наряд - заказ оформляется не позднее, чем за один день до даты предполагаемой поставки. 2.7. Поставщик осуществляет поставку Товара в указанные в Заявке сроки при соблюдении Покупателем условий об оплате. 2.8. Поставка Товара осуществляется путем предоставления Товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Поставщика (далее - выборка Товара). Открытый наряд-заказ является уведомлением Поставщика о готовности Товара к передаче. 2.9. В случае поставки Товара на условиях выборки прием Товара по количеству и качеству производится в момент поставки в месте нахождения Поставщика. Определение количества отгруженной продукции производится по объему путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно на складе Поставщика. Документом, подтверждающим прием Товара по количеству Покупателем, является товарная накладная. Документом, подтверждающим качество поставляемого Товара, является Паспорт, выдаваемый по требованию Покупателя после получения Поставщиком результатов лабораторных испытаний каждой партии Товара. 2.10. При поставке Товара на условиях выборки Покупатель вправе выдать надлежащим образом оформленную доверенность на получение Товара третьему лицу. В этом случае лицо, которому была выдана доверенность будет считаться надлежащим образом уполномоченным для осуществления всех действий, связанных с приемкой Товара, в том числе приемкой по количеству и качеству. 2.11. Поставщик может обеспечить доставку Товара в место нахождения Покупателя, указанное в наряд-заказе (далее - централизация) при условии включения данного вида услуг в Заявку. 2.12. При централизации доставка Товара осуществляется Покупателю либо иному лицу, указанному Покупателем в наряд-заказе. 2.13. При централизации прием Товара по количеству и качеству производится Покупателем в пункте поставки. Документом, подтверждающим количество поставленного Товара, а так же факт поставки Товара, является товарно-транспортная накладная. 2.13.1. При централизации, в случае возникновения претензий по количеству, определение количества отгруженной продукции (Товара) производится по его объему, путем обмера геометрической емкости кузовов транспортных средств непосредственно в пункте поставки, при обязательном присутствии представителей Поставщика и Покупателя. При выявлении несоответствия объема поставленного Товара объему указанному в ТТН (товарно-транспортная накладная) составляется трехсторонний акт, подписанный представителем поставщика, покупателя и грузоперевозчика и в ТТН вносятся соответствующие корректировки. 2.14. При централизации, Покупатель обязан содержать разгрузочные площадки, подъездные пути и иные коммуникации обеспечивающие доставку и разгрузку Товара в исправном состоянии. 2.15. При централизации, Покупатель гарантирует постоянное присутствие в пункте разгрузки приемщика или иного уполномоченного лица на приемку поставляемого Товара и оформления соответствующих документов. 2.16. При централизации, Покупатель должен обеспечить бесперебойную выгрузку Товара с момента прибытия автотранспорта. Общее время выгрузки не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 2.17. Обеспеченность основных показателей качества поставляемого Товара должна быть не ниже 95%. В случае возникновения претензий по качеству Товара Покупатель обязуется обеспечить сохранность и неизменность свойств данной партии Товара и направить в адрес Поставщика письменное уведомление (при централизации). Поставщик обязуется в течение 3-х рабочих дней после получения письменного уведомления направить в место нахождения Покупателя своего представителя для отбора проб и составления двухстороннего Акта с последующим проведением лабораторных испытаний поставленной партии Товара. Испытания могут проводиться в аккредитованной Испытательной Лаборатории Поставщика или Покупателя или сторонней организации - по согласованию между Поставщиком и Покупателем. (После подписания двухстороннего Акта) В случае выявленного отклонения показателей качества поставленного в данной партии Товара Поставщик обязуется принять соответствующие меры в течение 3-х дней с момента его подписания. 2.17.1. В случае неподтверждения обоснованности претензии Покупатель возмещает расходы, связанные с поездкой представителя Поставщика, простоем транспортных средств, проведением лабораторных испытаний. 2.17.2. Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направить своего представителя для приемки поставляемого Товара по качеству и количеству непосредственно на складе Поставщика. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Сумму Договора определяет стоимость и количество Товара, поставленного в течение срока действия Договора. 3.2. Цена Товара определяется исходя из цен действующего у Поставщика прейскуранта на момент оплаты. При согласовании дополнительных требований к качеству поставляемого Товара Поставщик вправе согласовать с Покупателем дополнительную плату за обеспечение поставки Товара повышенного качества. 3.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика либо другими способами, не запрещенными Законодательством РФ. 3.4. Моментом оплаты Товара является момент зачисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.5. При централизации: 3.5.1. Поставщик организует доставку Товара до пункта назначения, указанного в наряд-заказе, а Покупатель оплачивает Поставщику стоимость таких услуг. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор действует с момента подписания до " 31 " декабря 2011 года. 4.1.1 Настоящий договор пролонгируется при взаимном согласии сторон на неопределенный срок, если до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его прекращении. 4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств действия непреодолимой силы, а также в случае принятия государственными органами РФ решений, препятствующих исполнению Сторонами принятых на себя по Договору обязательств. 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 3-х дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. 5.4. Представители Покупателя либо третьи лица, имеющие с Покупателем договорные либо хозяйственные отношения, обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности, правила пропускного режима на территории Поставщика. При нарушении указанных правил, Покупатель несет полную ответственность за возможные последствия. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара. 6.2. В случае изменения цены на Товар после его оплаты Покупателем, выборка Товара производится по прейскуранту Поставщика, действующему на момент отгрузки. 6.3. В случае если в течение срока действия открытого наряд-заказа у Поставщика меняются цены на Товар, он вправе открыть новый наряд-заказ по новой цене на неотгруженный объем Товара. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 7.2. По всем вопросам, неурегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ. 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ООО "Строй-индустрия" ИНН 7804370452 КПП 780401001 ОГРН 1077847572395 ОКПО 82172156 195257, г.Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, корп.1 Р/с 40702810501001408024 к/с 30101810400000000766 В филиале "Петровский"ОАО Банк "Открытие" БИК 044030766 ПОКУПАТЕЛЬ: Поставщик Покупатель ______________/ Коноплёв С.Л. / _________/ __________________ От Поставщика:__________________ От Покупателя:____________________

Договор о поставке нерудных материалов по отгрузочным разнарядкам №_______________

г. Москва «____» 20____ г.

Именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в лице генерального директора
_____________________________________________________________________________ , действующего на основании устава с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на период с «____» 20____ г. по «____» 20____ г. о нижеследующем:

1. Предмет договора и другие общие условия

1.1 В период с «____»______________20____ г. по «____»______________ 20____ г. Поставщик принимает на себя обязательства поставки по отгрузочным разнарядкам нерудных материалов (далее материалов), в количестве согласно акту согласования цены, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Разнарядка может иметь, как письменную, так и устную форму.
1.3. Качество поставляемых материалов определяется паспортом и сертификатом гигиены.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого материала в течение действительности документов, указанных в пункте 1.3. настоящего договора.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Отгрузка материалов производится грузовым автотранспортом (самосвалами).
2.2. Приёмка поставляемого материала (по количеству и качеству) производится в соответствии с ГОСТ 9757-90.
2.3. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, отгружать материалы в количестве ниже установленных норм.
2.4. Поставщик в праве, с письменного (либо по телефону) согласия Покупателя, осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий материалов.
2.5. Поставщик вправе отгружать материалы по частям.
2.6. Поставщик, за день до загрузки соответствующих партий материала, обязан уведомить Покупателя о дате, времени отгрузки и номерах отправляемых машин и в день загрузки подтвердить данную информацию.
2.7. К каждой, подлежащей поставке, партии материалов должны прилагаться следующие документы:
- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.;
2.8. Площадка для разгрузки должна быть подготовлена заранее, продуманы пути подъезда. Схема проезда к месту разгрузки сообщается Покупателем не менее чем за 1 сутки до начала поставки по средствам факсимильной связи, во избежание не выполнения Поставщиком графика поставки.
2.9. На объекте находится получатель либо представитель Покупателя со штампом организации, удостоверяющим Покупателю и Поставщику приёмку материала.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена, указанная в акте согласования цены, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, является номинальной и зависит от маршрута до объекта разгрузки, транспортных расходов, инфляционных процессов и других обстоятельств, обусловленных объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.
3.2. Изменение стоимости материала фиксируется путём подписания протокола согласования цены и происходит при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.3. Отгрузка каждой партии начинается после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика., в размере 100% стоимости партии указанной в акте согласования цены являющимся неотъемлемым приложением к данному договору.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных расчётов.
3.5. Расчеты за материал производятся не позднее одного рабочего дня до начала отгрузки оплачиваемой партии.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.
4.2. Дополнительная ответственность Сторон: Поставщик не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств. Покупатель так же не несёт ответственности за не выполнение настоящего договора, по причине возникновения форс-мажорных обстоятельств.
4.3 Стороны не несут ответственности за независящие от них обстоятельства, повлекшие за собой убытки противоположной стороны.
4.4 Покупатель обязан возместить Поставщику в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Покупателя или его представителей.
4.5 Поставщик обязан возместить Покупателю в полном объёме ущерб, нанесённый вследствие ситуаций возникших по вине Поставщика или его представителей.
4.6. В товарно–транспортной накладной в присутствии представителя Покупателя или получателя водитель обязан сделать пометку о ситуации повлекшей за собой простой транспорта (более 60 минут). Пометка является основанием для предъявлений материальных взысканий Покупателю.

5. Дополнительные условия и заключительные положения

5.1 Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Поставщик: Покупатель

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

________________________________ ______________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Поставщик: ____________подпись Покупатель:____________подпись

Главная » Административное право » Договор купли песка строительного образец. Договор поставки песка (образец)