Проект договора на техническое обследование здания. Образец договора подряда на инженерное обследование

Техническим обследованием называют комплекс мероприятий, включающий контроль, испытания, анализ и оценивание конструктивных элементов объекта. Выполняют его с целью определить эксплуатационные качества здания, требуется проведение ремонта, либо реконструкции. Также он необходим при определении причины аварий, а также для прогнозирования будущих возможных ситуаций.

Техническое обследование

Заказчик, заключивший договор на , должен быть уверен в том, что у исполнителя достаточный уровень знаний. В процессе обследования специалисты определяют состояние основных элементов здания, выявляют дефекты и причины их появления, выясняют, как они сказываются на эксплуатационных свойствах объекта. Проведя диагностику, специалисты составляют прогноз на будущее.

Клиенту следует заказать техническое обследование здания:

В случае, если запланирована его реконструкция;

Если требуется выяснить, есть ли у здания дефекты и как они повлияют на его эксплуатацию в будущем;

В случае, если в здании произошла авария;

Если проект по строительству был заморожен в течение длительного периода времени.

Начало работ

Прежде, чем заключить договор на техническое обследование здания , требуется подготовить задание. В этом задании клиент указывает причины проведения обследования, его цель и ориентировочные результаты по окончании. В обязательном порядке заказчик указывает то, как планирует эксплуатировать объект по окончании реконструкции. Желательно, чтобы в задании были указаны предполагаемые исполнители, имеющееся у них оборудование, стоимость проведения работ и так далее.

Сначала нужно провести рекогносцировочное обследование участка и полный осмотр самого объекта. Затем специалисты изучают все этапы проектирования и выявляют конструктивные решения. Также они изучают строительные материалы, которые использовались при возведении здания.

Обследование может происходить как в два этапа: предварительное и детальное, так и в один. Все зависит от поставленной задачи, от того, в каком состоянии находится объект и его конструкции, от квалификации специалистов. При этом, часто учитывается и то, что цена детального обследования достаточно высока.

Документы для проверки

Договор на техническое обследование здания – не единственный нужный документ. Помимо него есть еще ряд обязательной документации. Заказчик должен предоставить акт сдачи объекта в эксплуатацию, акт на выполнение нужных работ, все требуемые сертификаты на строительные материалы, журнал проведения работ, паспорт объекта, свидетельства проведенных ранее ремонтов, исполнительная геодезическая документация в строительстве здания и так далее.

Во время предварительного обследования изучается документация, которую удалось достать. В случае отсутствия нужных данных, специалистам могут понадобиться услуги геодезиста, геолога, инженера. Им требуется определить наличие деформаций, выявить недостатки конструкции, создать чертеж объекта.

Смета на детальное обследование включает в себя большое количество проводимых мероприятий. Это и геологические, и гидрогеологические, и геодезические изыскания, проведение испытаний и многое другое.

Договор на техническое обследование зданий с компанией ООО «Геолог» может быть составлен после получения точной сметы расходов. Для этого достаточно прислать техническое задание. Мы предлагаем также исследовательские мероприятия для любого типа здания и успешно работаем по следующим городам и регионам: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ярославская область, Тульская область, Тверская область, Калужская область, Рязанская область, Брянская область, Владимирская область, Нижегородская область, Воронежская область, Курская область, Тамбовская область, Белгородская область, Пензенская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Псковская область.

ДОГОВОР ПОДРЯДА
по обследованию ограждающих конструкций объекта

_____________20__г.

г. _________________

ООО «______» (лицензия ___________от _______ г.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ЗАО «________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций имеющих соответствующие лицензии выполнить комплекс работ по обследованию ограждающих конструкций объекта Многофункциональный торговый комплекс, расположенного по адресу __________________ (далее – Объект), а Заказчик принять и оплатить работы.

1.1.1. Комплекс работ, указанный в п.1.1. Договора включает в себя:

Тепловизионное обследование ограждающих конструкций Объекта; - определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций Объекта; - изготовление энергетического паспорта Объекта и его согласование МТУ ____ Ростехнадзора.

1.3 Начало работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты списания аванса, предусмотренного п. 2.2.1 Договора. Окончание и сдача работ Заказчику - в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты начала работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.4 Работы, не предусмотренные настоящим Договором, могут выполняться Подрядчиком только с письменного согласия Заказчика, оформляемого в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1 Стоимость работ по данному Договору составляет сумму в размере ____ (______) руб., в т.ч. НДС18% ____ (____) руб. , и определяется на основании Сметы (Приложение № 4 к данному Договору) и Расчета (Приложение № 5 к данному Договору).

2.2 Оплата работ производится в следующем порядке:

2.2.1 Аванс в размере 50 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора Заказчик выплачивает Подрядчику не позднее _____ 20___ г.

2.2.2 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ при условии предоставления счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика.

2.3 Все платежи осуществляются в безналичном порядке путем перечисления установленной суммы денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. При этом обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета на счет Подрядчика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

3.1. По завершении работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи – приемки работ, счет-фактуру и всю разработанную документацию, указанную в п. 4.3. Договора.

3.2. Заказчик рассматривает полученную документацию и Акт сдачи-приемки работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.

По истечении указанного срока Заказчик направляет Подрядчику подписанный им Акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ от приемки Работ по Договору в целом.

3.3. При наличии замечаний к выполненным работам или подготовленной документации Заказчик в тот же срок включает в Акт все свои замечания, подписывает его и направляет Подрядчику. В случае получения Подрядчиком Акта с замечаниями Заказчика к выполненным работам Стороны письменно определяют сроки их устранения. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика сдача-приемка работ производится в порядке, установленном настоящим договором.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком в установленный срок выявленных недостатков Заказчик вправе привлечь третьих лиц к их устранению. При этом Подрядчик обязуется оплатить Заказчику все расходы, связанные с привлечением третьих лиц к устранению недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления требования.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1 «Заказчик» обязуется:

4.1.1 Оплатить Подрядчику работу, осуществленную в рамках настоящего Договора в порядке, размере и сроки им установленные.

4.1.2 Принять выполненные работы в сроки и на условиях определенных статьей 3 настоящего Договора.

4.1.3 Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика на объект для проведения обследований.

4.2 «Подрядчик» обязуется:

4.2.1 Выполнить работы в соответствии с Техническими заданиями № 1,2,3 (Приложение № 1,2,3 к данному Договору) в полном объеме, в сроки установленные п. 1.3. Договора.

4.2.2 Согласовать Энергетический паспорт объекта в МТУ _____ Ростехнадзора.

4.2.3 Осуществить за свой счет доработку обследований по требованию Заказчика в случае отступления от его Технических заданий или ошибок, допущенных Подрядчиком в период выполнения работ по Договору.

4.2.4 Обеспечить соответствие качества выполненных Работ условиям настоящего Договора и техническим заданиям, действующим СНиП и иным нормативно-правовым документам, регламентирующим технический уровень, состав, содержание и комплектность данного рода работ.

4.2.5 Сдать Заказчику результаты выполненных работ по Договору в сроки и порядке им установленном.

4.2.6 После окончания работ передать Заказчику следующую документацию:

Отчет о проведенных тепловизионных обследованиях Объекта - в 1 экз. - справку о результатах проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций Объекта в 2-х экз. - акт проверки качества теплоизоляции ограждающих конструкций Объекта в 2-х экз. - отчет об обследовании воздухопроницаемости ограждающих конструкций Объекта - в 1 экз.; - справку о результатах определения средней воздухопроницаемости ограждающих конструкций и кратности воздухообмена в помещениях Объекта – в 2-х экз. - акт проверки качества ограждающих конструкций на предмет их воздухопроницаемости в 2-х экз. - энергетический паспорт Объекта согласованный МТУ_____ Ростехнадзора - в 1 экз.

4.2.7 Своевременно информировать Заказчика обо всех существенных обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1 В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3. Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,5 % от стоимости работ, указанной в п.2.1. Договора за каждый день просрочки.

5.2 Оплата неустойки производится на основании письменного требования Заказчика.

5.3 Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения выявленных нарушений.

5.4 В случае нарушения иных положений настоящего Договора, нарушившая обязательство сторона обязана возместить все причиненные таким нарушением убытки в соответствии с действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) И РАСТОРЖЕНИЯ.

6.1. Договор вступает в силу с даты списания с расчетного счета Заказчика аванса, предусмотренного п. 2.2.1. Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. В случае неперечисления Заказчиком аванса, в установленные п.2.2.1 сроки Договор считается незаключенным, Стороны освобождаются от выполнения всех принятых на себя обязательств по Договору. Кроме того, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны уплаты пени, штрафа и возмещения убытков, связанных с незаключением настоящего Договора.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

6.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:

По соглашению Сторон; - по инициативе Заказчика: - если работы, предусмотренные п.1.1 Договора не начаты Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с даты списания с расчетного счета Заказчика авансового платежа, предусмотренного п.2.2.1. Договора; - если Подрядчиком нарушен срок выполнения, предусмотренный п.1.3. Договора более чем на10 дней. - а также по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора, когда такой отказ не связан с нарушениями Сторонами обязательств по нему, допускается:

По инициативе Заказчика – при условии оплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. - По инициативе Подрядчика – при условии оплаты Заказчику убытков.

6.6. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон, сторона – инициатор направляет другой стороне уведомление о расторжении Договора, при этом датой расторжения данного Договора считается дата, указанная в уведомлении.

6.7. В случае расторжения Договора Подрядчик обязуется по акту приема-передачи передать Заказчику результат выполненных работ на момент их прекращения и возвратить сумму неосвоенных средств, перечисленных Заказчиком в качестве аванса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним.

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (Пяти) дней с момента получения претензии.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.________в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. На дату заключения настоящего Договора Заказчик передал Подрядчику проектную документацию, необходимую ему для выполнения обследований (разрезы стен, планы этажей, общая информация об объекте, и т.п.) и в передачи по отдельному акту не нуждается.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до момента ее приемки Заказчиком по Акту сдачи-приемки работ по Договору в целом, в порядке, им обусловленным, несет Подрядчик.

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

9.1. Приложение №1 - Техническое задание № 1 на 2 л.

9.2.Приложение №2 - Техническое задание № 2 на 2 л.

9.3. Приложение №3 – Техническое задание № 3 на 2 л.

9.4. Приложение №4 – Смета

9.5. Приложение № 5 – Расчет стоимости затрат на обследование воздухопроницаемости ограждающих конструкций объекта

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№_________________

г. Красноярск «____»__________ 201_ г.

КрасноярскНИПИнефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и __________ «_______________», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» , в лице ______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА

Если иное не определено в тексте Договора, используемые в Договоре, приложениях и соглашениях к нему термины, определения и сокращения имеют следующие значения:

Заказчик - лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации , которое поручает выполнение работ по настоящему Договору, принимает и оплачивает их результат.

Генподрядчик - лицо, которое на основании настоящего Договора обязуется выполнить (организовать выполнение) работ по обследованию строительных конструкций.

Стороны - лица, подписавшие Договор и выступающие в качестве «Заказчика» и «Генподрядчика» , соответственно.

Субподрядчик - лицо, которое «Генподрядчик» привлекает для выполнения отдельных работ по настоящему Договору на основании договора субподряда .

Договор - настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью.

Договорная цена - Стоимость работ, подлежащая выплате «Генподрядчику» , в соответствии с условиями настоящего Договора.

Работы по обследованию строительных конструкций – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Место проведения работ – определенная «Заказчиком» территория, на которой «Генподрядчик» осуществляет проведение работ по обследованию строительных конструкций.

Техническое задание на выполнение работ по обследованию строительных конструкций (Техническое задание) - документ, утверждаемый «Заказчиком» и согласованный с «Генподрядчиком», в котором содержатся сведения и данные о наименовании и назначении объекта, виде строительства (новое строительство, реконструкция и т. д.), сведения о стадийности (этапе работ), целях и видах работ по обследованию строительных конструкций, а также требования, которым должен следовать «Генподрядчик» при выполнении работ.

Техническая документация – результат обследования строительных конструкций, отчетная документация о выполнении работ по обследованию строительных конструкций, состоящая из текстовой и графических частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. «Генподрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по обследованию строительных конструкций по объекту:

«Капитальный ремонт фермовых переходов магистрального нефтепровода "Ванкорское месторождение - НПС "Пурпе" на 104,4, 195, 215км»___

(указать местонахождение объекта строительства)

в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору), Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), условиями настоящего Договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Техническое задание должно быть утверждено «Заказчиком» , согласовано «Генподрядчиком» и оформлено Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору (Приложение).

2.3. В Техническом задании Сторонами настоящего Договора согласовываются сведения и данные о наименовании и назначении объекта, виде строительства (новое строительство, реконструкция и т. д.), сведения о стадийности (этапе работ), целях и видах работ по обследованию строительных конструкций, а также требования, которым должен следовать «Генподрядчик» при выполнении работ.

2.4. Техническое задание может выдаваться как на весь комплекс по обследованию строительных конструкций, так и раздельно по видам по обследованию строительных конструкций и стадиям проектирования.

2.5. «Генподрядчик» на основании Технического задания обязан подготовить, утвердить и согласовать с «Заказчиком» Программу выполнения обследования строительных конструкций, которая оформляется Сторонами в качестве приложения к настоящему Договору (Приложение).

2.6. Право «Генподрядчика» на выполнение работ по настоящему Договору подтверждается Свидетельством члена СРО (саморегулируемая организация) о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от «____» _______ 20__ г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору носит договорной характер, устанавливается в Протоколе согласования договорной цены (Приложение к настоящему Договору) и составляет _________________ (сумма прописью ) руб. ___коп., в том числе НДС (18%) - _______________ (сумма прописью ) руб. ___коп.

Всего, с учетом НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет – ____________ (сумма прописью ) руб. ___ коп.

3.2 Договорная цена, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, Приложении № 3 к настоящему Договору является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев выполнения «Генподрядчиком» дополнительных работ, состав и объем которых согласуется Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.

3.3. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), стоимость работ по настоящему Договору будет изменена (уменьшена или увеличена) от даты изменения ставки налога, о чем Сторонами настоящего Договора подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору:

Начало работ: «___» ________ 201__ г.;

Окончание работ: «___» _______ 201__г.

4.2. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ, с указанием стоимости работ по каждому этапу, а также сроки выдачи Технической документации согласовываются Сторонами настоящего Договора в Календарном плане (Приложение к настоящему Договору).

«Генподрядчик» несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, установленных Календарным планом.

4.3. Изменение сроков выполнения работ производится по согласованию Сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего сведения о новых сроках начала и окончания отдельных этапов работ или новый Календарный план выполнения работ.

4.4. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Договору «Заказчик» имеет право принять их у «Генподрядчика» и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. В соответствии с настоящим Договором «Генподрядчик» обязан :

5.1.1. Передать «Заказчику» в момент заключения настоящего Договора заверенную нотариально, либо печатью и подписью надлежащим образом уполномоченного должностного лица «Генподрядчика» копию Свидетельства № ____________ о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства , выданного «___» _________ 201__ г. саморегулируемой общественной организацией _________________ (указать название ).

5.1.2. Согласовать Техническое задание в течение пяти 5 (пять ) рабочих дней от даты его получения от «Заказчика».

5.1.3. Разработать, утвердить и согласовать с «Заказчиком» Программу выполнения обследования строительных конструкций в сроки, не позднее 7 (семь ) рабочих дней от даты согласования утвержденного «Заказчиком» Технического задания.

5.1.4. Выполнить работы по обследованию строительных конструкций согласно утвержденному Техническому заданию, Программе выполнения обследования строительных конструкций и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.5. Применять при выполнении обследования строительных конструкций средства измерения, прошедшие метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Подготовить и передать «Заказчику» Техническую документацию в порядке и сроки, установленные Договором.

5.1.7. Ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца, а также по отдельным запросам «Заказчика» и в сроки, установленные в таких запросах, предоставлять «Заказчику» информацию о ходе выполнения работ.

5.1.8. При выполнении работ неукоснительно соблюдать условия и положения Технического задания, Программы выполнения обследования строительных конструкций, требования действующего законодательства Российской Федерации, а в случае возникновения противоречий между ними - незамедлительно письменно уведомить об этом «Заказчика» и приостановить выполнение работ до получения от него соответствующих указаний (отступление от Технического задания осуществляется «Генподрядчиком» только с письменного согласия «Заказчика») .

5.1.9. Незамедлительно письменно информировать «Заказчика» о необходимости проведения дополнительных работ, вызванных изменением исходных данных, не учтенных в Техническом задании.

5.1.10. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, выявленные «Заказчиком» в ходе выполнения работ и при их приемке, а также в Технической документации.

5.1.11. Подать заявление и все необходимые документы для проведения государственной экспертизы результатов обследования строительных конструкций, заключить договор на ее проведение, оплатить стоимость экспертизы, а также получить положительное заключение государственной экспертизы о соответствии Технической документации требованиям технических регламентов.

В случае выявления в Технической документации недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей схем), которые не позволяют государственному экспертному органу принять соответствующее решение о выдаче положительного заключения, «Генподрядчик» обязан за свой счет и в установленные экспертным органом сроки устранить выявленные недостатки.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, «Генподрядчик» обязан, за свой счет, в максимально короткие сроки, устранить выявленные недостатки и подать заявление и документы на проведение повторной государственной экспертизы, заключить договор на ее проведение и оплатить ее стоимость.

5.1.12. Не передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «Заказчика» .

5.1.13. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором принять от «Заказчика» ксерокопии внутренних локальных нормативных документов «Заказчика» , заверенных печатью «Заказчика» , содержащих требования в области промышленной, экологической и пожарной безопасности , охраны труда и по обеспечению внутреннего порядка (пропускной и объектный режим) на объектах «Заказчика» .

5.1.14. Соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах «Заказчика» (Приложение к настоящему Договору), а также обеспечить соблюдение указанных требований работниками субподрядной(ых) организации(ий), привлекаемой(ых) к выполнению работ по настоящему Договору.

Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием настоящего Договора.

В случае неоднократного нарушения со стороны «Генподрядчика» требований внутренних локальных нормативных документов, указанных в подпункте 5.1.13., а также требований, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Договору, «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.1.15. В письменной форме согласовывать с «Заказчиком» Перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по обследованию строительных конструкций.

5.2. В соответствии с настоящим Договором «Заказчик» обязан:

5.2.1. Утвердить Техническое задание на проведение работ по обследованию строительных конструкций, согласовать его с «Генподрядчиком» и, в сроки, не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора, предоставить Техническое задание «Генподрядчику».

5.2.2. Обеспечить работников «Генподрядчика» (работников привлеченной(ых) им субподрядной(ных) организации(ий)), а также принадлежащий «Генподрядчику» (привлеченному(ым) им субподрядчику(ам)) транспорт пропусками установленной формы в соответствии с требованиями внутренних локальных нормативных документов «Заказчика» .

5.2.3. В течение 5 (пять) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора передать «Генподрядчику» по Акту приема-передачи (Приложение) нижеследующие внутренние локальные нормативные документы «Заказчика» :

а)______________________________________________________________________________ .

(указать наименование документа, номер и дату утверждающего документа, орган управления , утвердивший документ)

б)______________________________________________________________________________ .

в)______________________________________________________________________________ .

(указать наименование документа, номер и дату утверждающего документа, орган управления, утвердивший документ)

5.2.4. Предоставлять «Генподрядчику» на возмездной основе, при наличии производственных возможностей и на основе заключенных с ним дополнительных соглашений к настоящему Договору:

Места в общежитиях и вахтовых поселках для проживания работников «Генподрядчика» и работников привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организации(ий) на период исполнения настоящего Договора;

Организацию питания для работников «Генподрядчика» и работников, привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организации(ий) на месте проведения работ;

Транспортные средства для доставки работников «Генподрядчика» и привлеченной(ых) им субподрядной(ых) организаций(ий) к месту проведения работ.

5.2.5. Принять у «Генподрядчика» результаты работ и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренном настоящим Договором.

5.2.6. Привлечь «Генподрядчика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом в связи с недостатками составленной Технической документации или выполненных работ по обследованию строительных конструкций.

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

6.1. «Заказчик» вправе осуществлять текущий контроль и надзор за ходом, качеством и соблюдением сроков выполняемых «Генподрядчиком» (привлеченным(и) им субподрядчиком(ами)), работ по обследованию строительных конструкций, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Генподрядчика» (субподрядчика(ов)).

6.2. «Заказчик» , обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или вызвать их недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Генподрядчику» .

6.3. «Генподрядчик» обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика» в случае, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

6.4. «Генподрядчик» , ненадлежащим образом выполнивший работы по настоящему Договору, не вправе ссылаться на то, что «Заказчик» не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка результатов завершенных этапов работ по настоящему Договору производится «Заказчиком» в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), требованиями Технического задания (Приложение к настоящему Договору), Программой выполнения обследования строительных конструкций.

7.2. «Генподрядчик» в сроки, установленные в Календарном плане выполнения работ, направляет «Заказчику» с сопроводительным письмом и Актами приемки работ по законченным этапам разработанную Техническую документацию в 4 (четырех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на компакт-диске в электронном виде в формате PDF и в редактируемых форматах DWG, DOC и т. д.

7.3. «Заказчик» в течение 10 (десять ) календарных дней от даты получения документации, указанной в пункте 7.2. настоящего Договора, обязан рассмотреть ее и:

Либо принять Техническую документацию и направить «Генподрядчику» подписанные Акты приемки работ по законченным этапам;

Либо отказаться от подписания Актов приемки работ по законченным этапам и направить в адрес «Генподрядчика» перечень замечаний, подлежащих устранению.

7.4. «Генподрядчик» за свой счет устраняет недостатки в Технической документации в течение 20 (двадцать ) календарных дней с момента получения соответствующего перечня замечаний «Заказчика» .

7.5. После устранения «Генподрядчиком» недостатков в Технической документации «Заказчик» производит приёмку результатов выполненных работ в порядке, предусмотренном пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора.

7.6. По договоренности Сторон, оформляемой в виде соглашения к настоящему Договору, «Генподрядчик» за дополнительную плату производит тиражирование и передачу «Заказчику» Технической документации (отдельных ее разделов) в количестве, установленном таким соглашением.

7.7. «Заказчик» , принявший работу, не лишается права ссылаться на ее недостатки, которые будут обнаружены в ходе использования Технической документации при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

8. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

8.1. «Заказчик» в течение 60 (шестьдесят) банковских дней с даты подписания соответствующих Актов приемки работ по законченным этапам (при условии представления документов, указанных в п. 8.2. настоящего Договора), оплачивает «Генподрядчику» стоимость фактически завершенных этапов работ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение к настоящему Договору), путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика» .

8.2. «Генподрядчик» обязан передать «Заказчику» в срок, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем окончания этапа выполнения работ, надлежаще оформленные счета-фактуры.

8.3. В случае возникновения необходимости в выполнении работ, не предусмотренных настоящим Договором, «Заказчик» и «Генподрядчик» заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием видов и объема таких работ, сроков их выполнения и их стоимости. При этом «Заказчик» не несет обязательств по оплате стоимости таких дополнительных работ, в случае, если «Генподрядчик» приступает к их выполнению по собственной инициативе, без заключения соответствующего дополнительного соглашения с «Заказчиком» .

8.3. Стороны обязуются ежеквартально, по состоянию на 5 число месяца, следующего за отчетным периодом, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода.

8.4. Акт сверки взаимных расчетов оформляет «Генподрядчик» и предоставляет «Заказчику» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах. При возникновении разногласий по Акту сверки, стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.5. «Генподрядчик» обязан в течении 30 (тридцати) дней с момента получения документов, подтверждающих расходы «Заказчика» оплатить услуги, указанные в пункте 5.2.4. настоящего Договора.

9. ГАРАНТИИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

9.1. «Генподрядчик» гарантирует, что:

9.1.1. Третьи лица не смогут воспрепятствовать выполнению работ по настоящему Договору или ограничить их выполнение в какой либо части.

9.1.2. Работы по обследованию строительных конструкций будут выполнены в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ, в строгом соответствии с утвержденным «Заказчиком» Техническим заданием.

10. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

10.1. Исключительные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, топологии и секреты производства, разработанные, созданные, полученные при выполнении настоящего Договора, а также право на получение патента на созданные изобретения, принадлежат «Заказчику» .

«Заказчик» имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.

10.2. «Генподрядчик» самостоятельно и за свой счет оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам изобретения, полезной модели или промышленного образца, топологии и секрета производства и не имеет права использовать указанные результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также при оказании услуг третьим лицам.

10.3. Все права на использование и распоряжение архитектурно - планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными «Генподрядчиком» в ходе работ по настоящему Договору, а также права на кальки, чертежи, схемы и другие документы, принадлежат «Заказчику» .

10.4. После приемки «Заказчиком» от «Генподрядчика» разработанной Технической документации ее собственником становится «Заказчик» , который вправе распоряжаться Технической документацией по своему усмотрению.

10.5. «Генподрядчик» заверяет «Заказчика» , что Техническая документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с «Генподрядчиком» (субподрядчиком(ами)) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров , таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование Технической документации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.2. В случае нарушения договорных обязательств:

11.2.1. «Генподрядчик» несет ответственность за:

Нарушение сроков выполнения работ, установленных Календарным планом выполнения работ и, уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,1 % от договорной стоимости своевременно невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости своевременно невыполненного этапа работ;

За задержку сроков устранения недостатков в Технической документации (п. 7.4 настоящего Договора) и уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,1 % от договорной стоимости непринятого этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости непринятого этапа работ;

За несвоевременное представление на согласование «Заказчику» Программы выполнения

обследования строительных конструкций и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один

За несвоевременное согласование с «Заказчиком» Технического задания и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости работ по настоящему Договору;

За несвоевременное представление счетов-фактур и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости этапа работ, по которому должна была быть выставлена счет-фактура;

За нарушение сроков составления и подписания Актов сверок и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один ) от стоимости этапов работ, по которым должна была быть произведена сверка;

За нарушение сроков представления информации о ходе выполнения работ и уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % (один) от стоимости работ по настоящему Договору;

За привлечение к исполнению настоящего Договора субподрядчика(ов), не согласованных с «Заказчиком» в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 12 настоящего Договора и, уплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % (десять ) от стоимости работ по настоящему Договору;

За ненадлежащее составление Технической документации и выполнение работ по обследованию строительных конструкций, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации и данных обследования строительных конструкций и, по требованию «Заказчика» , безвозмездно переделывает Техническую документацию, производит необходимые работы по обследованию строительных конструкций, а также возмещает «Заказчику» причиненные убытки.

11.2.2. «Заказчик» несет ответственность за:

За задержку приемки работ по оконченному этапу и уплачивает «Генподрядчику» неустойку (пеню) в размере 0,01 % от стоимости, предъявленных к приемке работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти) от стоимости предъявленных к приемке работ;

За задержку расчетов за выполненные работы (этапы работ) и уплачивает «Генподрядчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости своевременного неоплаченного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти ) от стоимости своевременно неоплаченного этапа работ.

11.3. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии).

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

11.4. Сверх штрафов и (или) неустойки «Генподрядчик» возмещает «Заказчику» все вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора убытки, в том числе упущенную выгоду .

11.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает «Генподрядчика» от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

11.6. В случае отказа «Генподрядчика » от предоставления Информации, согласно п.18.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации «Заказчику» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

11.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) «Генподрядчик» направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 18.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

12. СУБПОДРЯДЧИКИ

12.1. «Генподрядчик» вправе с письменного согласия «Заказчика» привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчика(ов)).

При этом «Генподрядчик»:

- в полном объеме несет ответственность за качество и сроки выполняемых Субподрядчиком(ами) работ;

Гарантирует наличие у привлекаемого(ых) им Субподрядчика(ов) всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ по Договору, а так же Свидетельства члена СРО о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12.2. В течение 10 (десяти) дней от даты подписания настоящего Договора «Генподрядчик» представляет на согласование «Заказчику» Перечень субподрядных организацией с указанием выполняемых ими работ по настоящему Договору.

«Заказчик» в течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения Перечня субподрядных организаций согласовывает привлечение указанного(ых) в нем Субподрядчика(ов) к выполнению работ по настоящему Договору, либо направляет «Генподрядчику» мотивированный отказ.

В период производства работ по настоящему Договору «Генподрядчик» обязан предварительно письменно согласовать с «Заказчиком» замену утвержденной(ых) последним Субподрядной(ых) организации(ий), а равно привлечение новой(ых) (дополнительно к ранее заявленной(ым)) Субподрядной(ых) организации(ий).

12.3. «Заказчик» принимает исполнение обязательств «Генподрядчика», осуществленных силами третьих лиц (Субподрядчика(ов)), как выполненные силами «Генподрядчика».

12.4. «Генподрядчик» обязан включить во все договоры, заключаемые им с Субподрядной(ыми) организацией(ями), положения, которые соответствуют и были бы
не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора.

12.5. По запросу «Заказчика» «Генподрядчик» обязан в любое время предоставить ему список всех своих Субподрядчиков, если таковые имеются, а также информацию, касающуюся оплаты за выполненные Субподрядчиком(ами) работы по настоящему Договору.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

13.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Стороны соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

13.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

13.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

13.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

13.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается полномочными представителями Сторон.

13.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДАЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

14.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 14.1. настоящего Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа.

14.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору, ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

14.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

В случае расторжения Договора по причинам действия обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков (расходов).

15. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при условии, что таковые составлены в письменной форме в виде соответствующего соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями Сторон.

15.2. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента указанного изменения.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по Договору.

16.2. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от «Генподрядчика» , а равно невозможность или нецелесообразность продолжения работ, каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону о приостановке работ.

В течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения указанного уведомления одной из Сторон, «Заказчик» и «Генподрядчик» обязаны принять совместное решение о целесообразности дальнейшего проведения работ, необходимости внесения изменений в условия настоящего Договора или его расторжении.

16.3. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

16.4. «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

В любое время, до момента подписания Акта приемки работ по законченным этапам, уплатив при этом «Генподрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения Договора;

Если «Генподрядчик» в установленные настоящим Договором сроки не приступает к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Заказчиком» срок для устранения недостатков, «Генподрядчик» не произведет устранение таковых;

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми;

В случае прекращения действия Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного «Генподрядчику» ; аннулирования лицензии(ий) «Генподрядчика» , полученных им на выполнение лицензируемых видов деятельности по настоящему Договору; принятия актов государственных органов и саморегулируемых организаций (в рамках действующего законодательства Российской Федерации), лишающих «Генподрядчика» права на производство работ по настоящему Договору;

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

О дате предполагаемого расторжения Договора, по основаниям, указанным в настоящем пункте, «Заказчик» обязан письменно уведомить «Генподрядчика» не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора

При этом «Генподрядчик» на дату расторжения настоящего Договора, указанную в уведомлении «Заказчика» или иную указанную в таковом дату:

Прекращает выполнение работ по настоящему Договору;

Передает «Заказчику» фактически выполненные результаты работ, а также смету на фактически выполненный объем работ и Акт сверки взаимных расчетов.

«Заказчик» в течение 5 (пяти ) рабочих дней от даты получения указанных документов обязан рассмотреть таковые, подписать Акт сверки взаимных расчетов, либо направить «Генподрядчику» мотивированный отказ от его подписания.

Окончательный расчет за фактически выполненный «Генподрядчиком» объем работ производится «Заказчиком» в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов. Оплата работ, выполненных «Генподрядчиком» после даты расторжения настоящего Договора, а также возмещение убытков, причиненных прекращением настоящего Договора, «Генподрядчику» не производится.

16.6. В случае изменения или расторжения настоящего Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

В случае изменения Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

В случае изменения или расторжения Договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

В случае одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения Договора – с момента истечения срока, указанного в уведомлении о расторжении Договора.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке.

Сторона настоящего Договора, получившая претензию должна рассмотреть таковую по существу в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты ее получения.

17.2. В случае неполучения ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок, а равно отказ одной из Сторон в удовлетворении претензионных требований, все споры, связанные с исполнением Договора, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края .

18. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица , работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

18.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки , коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

18.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

§ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами ;

§ предоставление каких-либо гарантий;

§ ускорение существующих процедур;

§ иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

18.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

18.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

18.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

18.7. В целях проведения антикоррупционных проверок «Генподрядчик» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу «Заказчика» предоставить «Заказчику» информацию о цепочке собственников «Генподрядчика» , включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «Генподрядчика» включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах «Генподрядчик» обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента ) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «Заказчика» путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения «Заказчиком» почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

18.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

18.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами, в том числе любые преддоговорные документы, связанные с согласованием условий Договора, теряет силу.

19.2. «Генподрядчик» не вправе без письменного согласия «Заказчика» переуступать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, как в части, так и полностью.

19.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями Договора, а также действующим законодательством РФ.

19.4. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением оригиналов документов в срок, не позднее 5 (пяти) дней от даты их подписания, заказным письмом с уведомлением о вручении по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.

19.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:

Приложение – Техническое задание.

Приложение – Календарный план выполнения работ.

Приложение – Протокол согласования договорной цены.

Приложение – Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах «Заказчика» .

Приложение – Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Приложение – Форма Акта приема-передачи ЛНД

21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

на выполнение обследования технического состояния

зданий и сооружений

для проектирования объектов реконструкции и капитального ремонта

организаций системы «Транснефть»

Заказчик: ____________________

Исполнитель: _______________________

г. ______________

2.Предмет Договора 5

6.Срок действия Договора 10

8.Конфиденциальность 13

11. Прочие условия 14

12. Приложения к Договору 16

Приложение № 2 45

Приложение № 3 46

Приложение № 4 52

Приложение № 5 64

Приложение № 6 66

1.Определение и толкование терминов 3

2.Предмет Договора 5

3.Права и обязанности Сторон 6

4.Порядок оказания услуг, сдача-приемка услуг. 8

5.Стоимость Услуг и порядок расчетов 10

6.Срок действия Договора 10

7.Ответственность Сторон и порядок урегулирования споров 10

8.Конфиденциальность 13

9.Форс-мажорные обстоятельства 13

10. Изменение условий и расторжение Договора 14

11. Прочие условия 14

12. Приложения к Договору 16

13. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон 17

4. Виды работ, методы и средства технического обследования конструкций З/С 37

Таблица 1. Виды работ, методы и средства измерений при проведении визуального технического обследования конструкций З/С 37

Таблица 2. Виды работ, методы и средства измерений при проведении детального технического обследования конструкций З/С 38

Приложение № 2 45

Приложение № 3 46

Приложение № 4 52

Приложение № 5 64

Приложение № 6 66

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Определение и толкование терминов

«Здание» - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции.

«Исходные данные» - материалы (документы, паспорта, схемы, технические условия, протоколы и т.д.), необходимые для оказания услуг по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием.

«Обследование технического состояния здания (сооружения)» - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

«О бъект » - здания и сооружения объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, которые должны быть реконструированы, отремонтированы, и в отношении которых планируется выполнение проектных работ и/или работ по инженерным изысканиям.

«Орган государственной экспертизы» - Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по рыболовству, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России на осуществление экспертизы промышленной безопасности, и иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.

« Организации системы «Транснефть» (ОСТ) - организации, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов.

«Отчетные материалы» - технический отчет по результатам обследования технического состояния зданий (сооружений), оформленный в виде текста, таблиц с данными и графическими материалами, акт о выполнении технического обследования зданий и/или сооружений, подготовленные Исполнителем по результатам проведенного обследования технического состояния зданий и/или сооружений.

«Персонал Исполнителя» - работники Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг в соответствии с настоящим Договором.

«П лан ПИР » - план проектно-изыскательских работ Заказчика по объектампрограммы развития и программы капитального ремонта, содержащий информацию о сроках выполнения проектно-изыскательских работ, в т.ч. выдачи заданий на проектирование, проведения предпроектных обследований, утверждения заданий на проектирование, заключения договоров на проектно-изыскательские работы, выполнения инженерно-изыскательских работ, выдачи технической и сметной частей проектной и рабочей документации на внутреннюю экспертизу, завершения внутренней экспертизы Заказчика с выдачей положительного заключения Заказчика на проектную и рабочую документацию, завершения проведения внешних экспертиз, утверждения рабочей документации «в производство работ», начала выполнения строительно-монтажных работ и вводе объектов в эксплуатацию и т.д.

«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором.

«Представитель Исполнителя» - лицо, уполномоченное Исполнителем на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Договором.

«Регламенты ПАО «Транснефть» - нормативно-технические документы (регламенты, инструкции, положения и т.д.) ПАО «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) на объектах организаций системы «Транснефть».

«Сооружение» - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях - ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

«Сопровождение проведения Государственной экспертизы» - совершение Исполнителем действий, необходимых для согласования и получения положительного заключения Органов государственной экспертизы на результаты проектно-изыскательских работ по Объекту, выполненных на основе Технического отчета по настоящему Договору: подготовка и направление ответов на вопросы экспертов и иных работников Органов государственной экспертизы по Техническому отчету, устранение замечаний Органов государственной экспертизы к Техническому отчету.

«Срок оказания услуг» - период времени, установленный настоящим Договором, в течение которого Исполнитель обязан оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их Заказчику, в порядке, установленном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

«Субъект малого и среднего предпринимательства» - юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому предприятию, в том числе к микропредприятию, и среднему предприятию.

«Технический отчет» - отчетный документ о результатах проведенного обследования технического состояния зданий/сооружений по настоящему Договору, оформляемый по типовой форме, установленной в Приложении № 4 к Договору.

Главная » Недвижимость » Проект договора на техническое обследование здания. Образец договора подряда на инженерное обследование