Договор поставки товара рф. Договор оптовой поставки товаров - образец (типовая форма)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________
РФ, г. Челябинск "_____" _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Василек", в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем « Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", в лице коммерческого директора Петрова Петра Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ___________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель» с другой стороны, далее совместно именуемые « Стороны», заключили договор о нижеследующем (Примечание: все лица, за исключением директора, заключают договоры от имени организации только на основании доверенности, оформление полномочий приказом не соответствует нормам гражданского законодательства о представительстве ) :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________________________ (Прим: указать общее наименование поставляемого товара ), именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка производится отдельными партиями. Условия поставки каждой партии товара согласуются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Спецификации содержат следующие условия:
— наименование товара (должно указываться полное и верное наименование по номенклатуре );
— количество товара;
— цена за единицу;
— срок поставки соответствующей партии товара;
-___________________________ (прим.: могут указываться дополнительные условия ).
(Примечание к разделу: условие договора о товаре должно быть прописано очень четко. Договор должен позволять определить точное наименование и количество товара, поставляемого в рамках договора. В противном случае договор будет считаться незаключенным, даже если он подписан и на нем стоят все печати . Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, покупатель, если он приобретает товар по предоплате, или поставщик, если продает с отсрочкой платежа. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на полное и точное указание в договоре условия о товаре.
При этом многие знают, что отнюдь не всегда характер отношений между сторонами позволяет заранее указать наименование и количество товара, поставляемого по договору. Например, если договор заключается на долгий срок, и поставки производятся отдельными партиями по мере необходимости, стороны заранее не знают, сколько и чего они поставят за время действия договора.
Для решения подобных проблем, придуманы, так называемые « рамочные» договоры, предполагающие согласование поставки каждой партии товара в отдельном документе (в спецификации, заявке и даже накладной). Пользоваться подобными конструкциями, безусловно, можно и нужно, но делать это нужно грамотно, понимая юридический смысл каждого слова. Неверное оформление подобных договоров и сопутствующих документов (спецификаций, заявок и т.д.) с высокой вероятностью приводит к усложнению защиты Ваших прав в суде.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
2.2. Каждая партия товара оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере _____% стоимости партии товара производится не позднее _________________ дней с момента подписания сторонами соответствующей Спецификации;
— второй платеж в размере ______% стоимости партии товара производится не позднее, чем ___________ до согласованной даты поставки.
2.3. В случае просрочки выплаты Покупателем первого платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку товаров на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Покупателем второго платежа Поставщик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать поставку до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
(Примечание: к разделу: условия об оплате должны соответствовать Вашим реальным догвооренностям)
3. ПОСТАВКА, ПРИЕМКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество поставленного товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденных РФ, либо требованиям, предоставляемым к изделиям подобного рода.
3.2. Приемка товара по качеству и количеству производится на складе Покупателя не позднее ____________ (дней, часов) с момента доставки по Акту приема-передачи либо по накладной формы ТОРГ-12. Приемка производится с участием уполномоченного представителя Покупателя.
3.3. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Товар, признанный обеими Сторонами браком, подлежит замене Поставщиком за свой счет.
3.4. Доставка товара на склад Покупателя по адресу _________________________________________ __________________________________________________________ производится Поставщиком за счет собственных средств.
(Примечание: Вопрос о порядке приемки товара по качеству и количеству является одним из самых важных. От правильности оформления приемочных документов зависит возможность предъявления претензий впоследствии. Если при приемке товара, не были выявлены зафиксированы недостатки, то покупатель, зачастую лишается возможности защитить свои права .
В случае, если стороны имеют возможность при приемке пересчитать и проверить весь поставленный товар, то предложенные нами формулировки договора Вам подходят.
Если же доставка производится через транспортную компанию и при приемке товара покупателем представитель поставщика присутствовать не может, то предусмотренный в договоре порядок приемки требуется изменить и усложнить с учетом всех возникающих рисков. В этом случае договор должен предусматривать порядок фиксации обнаруженных недостатков, вызова представителя поставщика и предъявления претензий. Кроме того, договор должен учитывать возможность появления недостатков в пути по вине транспортной компании.
Все вышеперечисленные обстоятельства учтены в Инструкциях Госарбитража №№П-6, П-7, регулирующих приемку товара по количеству и качеству. Если Вы желаете, чтобы эти инструкции регулировали Ваши отношения, на них обязательно нужно сделать ссылку в договоре, в противном случае инструкции применяться не будут. Однако, прежде чем использовать в своей работе эти документы, Вы должны с ними тщательно ознакомится и понять, что полное и верное их соблюдение весьма трудоемко и для небольших предприятий не всегда выполнимо.
Таким образом, по нашему мнению, порядок приемки товара должен разрабатываться индивидуально с учетом реальных взаимоотношений и особенностей работы сторон.)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: лучше указать арбитражный суд своего региона )
4.3. В случае нарушения срока исполнения поставки Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает пени в размере ____% от суммы неисполненного за каждый день просрочки. (Примечание: возможно ввести дополнительные штрафные санкции )
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор поставки товара – соглашение о поставке товара в указанный срок и место. Данную разновидность договоров обычно выделяют в отдельную группу среди других . Причина состоит в том, что в подобной ситуации становится необходим особого контроля во взаимоотношениях между двумя лицами (как правило индивидуальные предприниматели), между которыми осуществляется имущественный оборот.
В статье вы можете найти стандартный договор поставки товара. Шаблон этого вида документа вы можете скачать в нижней части статьи.
Согласно данному виду договора поставщик (одна сторона) должен передать контрагенту товар, который будет использоваться в хозяйственных и предпринимательских целях. Покупатель же обязан взять указанные в договоре товары ы выплатить за него деньги.
Кто может стать поставщиком товара?
Поставщиком товара может выступать любое юридическое лицо или ИП.
Кто может стать покупателем?
Покупателем могут стать как предприниматели, так и простые граждане.
Кроме основного договора, заключаемого между продавцом (поставщиком) и покупателем, еще возможно оформление дополнительных документов, регламентирующих какие-то специфические условия (спецификации, графики платежей).
Что входит в обычный (стандартный) договор поставки товара?
Чтобы договор был действителен юридически, он должен включать существенные условия.
Существенные условия для договора поставки товара подразумевают предмет соглашения и сроки его поставки.
Что является предметом договора поставки товара?
Под предметом договора подразумевается товар. Его передают, указывая его качественные и количественные характеристики. Необходимо очень подробно выписывать наименование товара и его ассортимент (по цвету, моделям и т.д.)
Вдобавок, в бланке договора прописываются государственные стандарты и технические условия , которым обязательно должен соответствовать данный конкретный товар.
Сроком поставки считается период времени, в который поставщик (продавец) обязуется доставлять товар. Когда предполагается поставка товара отдельными партиями, целесообразно указывать и сроки для каждой партии, чтобы в будущем избегать споров по этому поводу.
Вышеупомянутые условия – это обязательная часть договора, но не единственная. Еще одним важным моментом считается указание момента перехода права собственности на предмет договора , который, в итоге, выявит ответственного в случае рисков.
Также важно обсудить порядок поставки, лицо, ответственное за транспортные расходы и место отгрузки предмета договора .
Большинство людей, заключая подобный договор, очень мало уделяют внимания зоне ответственности сторон и санкциям, которые начнут действовать при нарушении условий договора. Необходимо подробно расписать штрафные санкции, которые начнут действовать в случае нарушения договора. У обеих сторон есть возможность вписать в договор пункт о необходимости полного возмещения убытков, неважно имеются ли какие-либо другие выплаты.
Договор поставки товара заключается в соответствии с ГК РФ. Условия соглашения и поиск контрагента участники сделки выполняют сами. Но в ситуации, когда невозможна договоренность по какому-нибудь поводу, то в сил вступает положение, согласно которому, лицо, которое инициировало заключение договор (оферент), обязан добиться урегулирования спора.
Действие договора может быть приостановлено, как с согласия обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Второй случай возможен только в ситуации, когда одна из сторон, подписавших договор, серьезно нарушила условия, указанные в документе.
Договор поставки товара (образец первой страницы)
Случаи, в которых действия поставщика считаются серьезными нарушениями
- Были серьезно нарушены сроки поставки всего товара или какой-то отдельной партии.
- Была осуществлена поставка товара ненадлежащего качества (с недостатками, которые невозможно устранить) или товара, который не был внесен в бланк договора.
- Случаи, в которых действия покупателя признаются серьезными нарушениями:
- Получатель отказывается оплачивать товар или его отдельную партию.
- Получатель нарушил сроки оплаты.
- Многократная невыборка товара
Если возникает одна из описанных выше ситуаций, один из участников сделки обязан поставить в известность контрагента о том, что договор поставки товара прекращает свое действие. С этого момента договор не считается действительным, если в нем не указаны конкретные сроки. Если это обоюдный отказ, то расторжение договора можно выполнить в любое время.
Видео-урок. Договор поставки товара/строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?
Скачать договор поставки товара. Образец заполнения
 Скачивайте образцы форм для договоров поставки
: ;; ; . |
Договор поставки
Договор поставки - это соглашение сторон, по которому поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, - обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).
Договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним.
Данный договор имеет ряд отличительных признаков.
Во-первых, следует отметить особенность в субъектном составе данного договора, которая заключается в том, что в качестве поставщика может выступать только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность: индивидуальный предприниматель или коммерческая организация.
Во-вторых, одним из существенных условий договора поставки является обязательность поставщика передать товары в обусловленный срок или сроки.
В-третьих, имеет существенное значение, для какой цели покупателем приобретаются товары у поставщика, ибо по договору поставки покупатель приобретает товары для использования в предпринимательской деятельности (для промышленной переработки и потребления, для последующей продажи и иной профессиональной деятельности) либо для деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним использованием товара.
Сторонами договора поставки являются поставщик и покупатель. На стороне поставщика, как правило, выступают коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а покупатели - любые лица, но чаще всего юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Договор поставки заключается в письменной форме. Он может заключаться таким способом, как обмен документами между сторонами. Если сторонами договора являются два гражданина (предприниматели), а общая сумма поставленных товаров не превышает 10 минимальных заработных плат, то договор может быть заключен в устной форме.
Процесс заключения договора состоит из следующих действий:
1) предложение оферента заключить договор (оферту), который должен содержать существенные условия договора;
2) принятие оферентом предложения (акцепта) от акцептанта;
3) доведение акцепта до сведения оферента.
Поэтому датой заключения договора будет являться дата получения акцепта оферентом.
После подписания вторая сторона возвращает один экземпляр договора первой стороне.
К существенным условиям договора поставки относят предмет договора, сроки поставки.
К несущественным условиям можно отнести порядок расчетов и цену товара, порядок поставки товара, транспорт, требования к таре и упаковке, страхование и другие условия.
Предметом договора могут быть любые вещи, за исключением единых имущественных комплексов, зданий, сооружений, иного недвижимого имущества, ценных бумаг, валюты, энергетических и других ресурсов, снабжение которыми осуществляется через присоединенную сеть.
Следует отметить, что договор поставки является двусторонним. Таким образом, можно сделать вывод, что и поставщик, и покупатель имеют обязательства по его исполнению.
Обязанности поставщика заключаются в передаче товара покупателю со всеми необходимыми принадлежностями и документами в согласованном количестве, ассортименте, комплекте (комплектности), установленного качества, свободным от прав третьих лиц, в надлежащей таре (упаковке).
Поставщик обязан передать покупателю установленное договором количество товаров.
При поставке товаров поставщиком правовые нормы ГК РФ предусматривают следующие обязанности покупателя.
1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.
2. Осмотреть принятые товары в срок, определенный законодательством или договором поставки; в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законодательством или договором поставки, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.
3. При получении товаров от транспортной организации проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законодательством, регулирующим деятельность транспорта.
4. Обеспечить сохранность товаров (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика при отказе от переданных поставщиком товаров.
5. Осуществить осмотр переданных товаров в месте их передачи.
6. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.
7. Возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступили товары, в порядке и сроки, установленные законодательством. Однако следует отметить, что тара (упаковка) однократного использования возврату не подлежит.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные обязанности покупателя по договору поставки заключаются в принятии товара и его оплате.
Договор поставки может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. Закон также рассматривает случаи одностороннего отказа от исполнения договора. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
1) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
1) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
2) неоднократной невыборки товаров.
Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон (ст. 523 ГК РФ).
16.4. Поставка для государственных или муниципальных нужд
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основании государственного или муниципального контракта для государственных или муниципальных нужд (далее - контракт / государственный или муниципальный контракт).
По государственному или муниципальному контракту поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст. 526 ГК РФ).
Государственный или муниципальный заказчик действует от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Заказчиками могут выступать соответственно федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами.
Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ).
По общему правилу размещение заказа осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе аукциона в электронной форме).
Под конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Под аукционом на право заключить государственный или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.
Торги могут быть открытыми и закрытыми. Закрытые торги могут проводиться исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, сведения о которых составляют государственную тайну.
Заказчик в течение трех дней со дня проведения торгов передает победителю торгов один экземпляр протокола и окончательный проект контракта, который включает в себя условия контракта, приложенного к конкурсной документации (документации об аукционе), а также условия, предложенные победителем торгов.
Сделка о поставке товаров должна быть подкреплена соответствующим письменным соглашением. Оно станет важным доказательством в том случае, если поставщик нарушит взятые на него обязательства, и дело будет рассматриваться в судебном порядке. Для этих целей чаще всего используется договор поставки товаров (образец 2019 года скачать бесплатно можно ниже).
Особенности договора
Договор поставки товара – это соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется передать покупателю в оговоренный срок товары. А покупатель принимает на себя обязательство принять товар и оплатить его. Документ используют как организации, так и ИП. К договору следует приложить спецификацию, в которой будут подробно описаны поставляемые товары и указано их точное количество.
Договор поставки товаров ИП и юридическим лицам подходит и для оформления длительных экономических связей между субъектами, если купля-продажа товаров осуществляется на регулярной основе. Особенно это актуально для производственных предприятий, испытывающих постоянную потребность в сырье и материалах. Условия договора закрепляют хозяйственные связи как постоянные, обеспечивая тем самым бесперебойное удовлетворение интересов поставщиков и покупателей в купле-продаже конкретной продукции.
Сторонами соглашения являются поставщик и покупатель. Образец договора поставки будет представлен далее.
Что говорит законодательство?
Договору поставки товара в ГК РФ посвящены ст. 506-524. В них рассмотрены вопросы, касающиеся урегулирования разногласий при подписании соглашения, порядка поставки товаров, проведения расчетов за поставленную продукцию, исчисления убытков при расторжении соглашения и другие аспекты взаимоотношений.
Также к договору поставки товара с покупателем применяются положения ГК РФ, регламентирующие составление договора купли-продажи:
ст. 465 устанавливает порядок отображения количества товаров в документе;
ст. 467 определяет, каким должен быть ассортимент товаров, подлежащих передаче покупателю;
ст. 469 определяет, что качество продукции, подлежащей передаче покупателю, должно соответствовать тому, что указано в договоре;
ст. 485 регламентирует порядок определения цены продукции.
При заключении договора поставки товара следует руководствоваться ст. 432 ГК РФ, в которой перечислены основные положения соглашения. В соответствии с данной статьей, договор считается заключенным, если стороны смогли договориться по всем существенным пунктам. Для заключения соглашения одна из сторон должна направить оферту другой стороне, а другая сторона должна принять ее.
В п. 3 ст. 455 ГК РФ и ст. 465 ГК РФ определены существенные условия сделки, без которых договор не будет действителен. К ним относится:
наименование товаров;
количество товаров.
При определении срока исполнения обязательств в соответствии с договором поставки товара партиями необходимо опираться на положения ст. 508 ГК РФ. По общему правилу, если сроки поставки партий не определены договором (графиком поставки), товар должен поставляться равными партиями помесячно (если иное не обусловлено обычаями делового оборота, сутью обязательства или законом).
Односторонний отказ от поставки возможен в случае существенных нарушений соглашения другой стороной – неоднократный срыв сроков поставки или поставка некачественных товаров продавцом, либо неоднократная невыборка товара или нарушение срока оплаты покупателем (ст. 523 ГК РФ).
Момент исполнения обязанности по передаче товара определен в ст. 458 ГК РФ: это момент вручения товара при доставке покупателю поставщиком (момент сдачи перевозчику или почтовому отделению, если доставка не входит в обязанность поставщика), либо предоставление его покупателю в месте нахождения товара.
В конце этой статьи можно скачать договор поставки товара.
Как составить договор поставки
Данный документ является одной из разновидностей договора купли-продажи, поэтому договор поставки товара в 2019 г. можно оформлять по его образцу. Документ обязательно составляется в письменной форме, нотариальное заверение не требуется. Участники соглашения имеют право самостоятельно выбирать способ письменного оформления взаимоотношений, главное – чтобы в документе были перечислены все существенные условия.
Типовой договор поставки товара на год или на иной срок имеет следующую структуру:
Вступительная часть. Здесь указывают наименования юридических или физических лиц, являющихся сторонами договора поставки товаров.
Предмет соглашения. Это одно из главных условий поставки товара в договоре. В этом разделе прописывают наименование товаров, которые обязан поставить продавец, а также их количество и порядок поставки (единовременно, помесячно, в соответствии с графиком поставки и др.).
Права и обязанности сторон. Обязанности и права поставщика в договоре поставки товаров, равно как и покупателя, следует расписать максимально четко и подробно. В дальнейшем это может стать основанием для решения споров в досудебном и в судебном порядке.
Требования к качеству. Тут необходимо указать названия ГОСТов или других нормативных документов, определяющих качество поставляемой продукции, гарантийный срок, условия замены изделий, имеющих дефекты.
Тара, упаковка, маркировка.
Цена товаров. В договоре поставки цена товара может быть указана на весь период сотрудничества. Также стороны должны определить порядок изменения цены поставщиком (имеет ли он право изменять стоимость в одностороннем порядке), общую сумму договора и стоимость каждой партии продукции.
Сроки и порядок отгрузки. В данном разделе прописывают, каким именно транспортом будет осуществлена отгрузка, минимальную норму отгрузки, перечень сопроводительных документов, сроки поставки продукции покупателю. Если сроки поставки товара в договоре не согласованы – конкретный срок будет определяться с учетом того, должна ли осуществляться поставка партиями.
Порядок проведения расчетов. Участники сделки должны согласовать порядок оплаты товара по договору поставки. Особое внимание следует обратить на такие моменты: в какой срок покупатель должен перечислить денежные средства, тип платежа (наличные средства или безналичный расчет), с какого момента обязательство покупателя по оплате считается исполненным.
Приемка товара. Здесь указывают, в какой срок должна быть проведена приемка товаров покупателем, порядок действий при приемке и обнаружении недостач или изделий с дефектами.
Переход права собственности и рисков. В этом разделе следует прописать, кто несет ответственность за повреждение товара и когда именно осуществляется переход права собственности.
Срок действия договора, порядок изменения и расторжения.
Порядок разрешения споров.
Реквизиты и подписи сторон.
В типовой упрощенный договор поставки товара можно внести только основные условия:
предмет соглашения;
сроки поставки продукции;
способ выполнения условий соглашения поставщиком;
порядок приемки и контроля качества товара покупателем;
порядок и форму проведения расчетов.
Нюансы, которые надо учитывать при подписании договора
При подписании договора купли-поставки товара участники сделки должны обращать внимание на следующие моменты:
Не стоит игнорировать составление спецификации, так как этот документ подтверждает наличие обязательств по договору.
В долгосрочных контрактах следует согласовывать цены на товары и конкретную сумму по договору. Если цены часто меняются – можно указать порядок определения цены. К примеру «Стоимость продукции указана в прайс-листе и может изменяться поставщиком».
Не надо забывать о сроках поставки товара поставщиком. Во избежание споров точные сроки можно зафиксировать в прилагаемом к соглашению графике.
В договоре надо четко прописать систему возмещения убытков и штрафных санкций. В ином случае нарушение сторонами условий соглашения будет наказываться в соответствии с нормами действующего законодательства.
Определение исчерпывающего перечня форс-мажорных ситуаций поможет избежать споров с контрагентами в будущем. Иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые сложно отнести к форс-мажору, но партнер по бизнесу может попытаться воспользоваться неопределенностью условий договора.
Договор поставки товаров - образец его представлен для скачивания в настоящей статье. Он составлен в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства по состоянию на 2018 - 2019 год, а также учитывает особенности, выявленные последней судебной практикой.
Договор поставки согласно ст. 506 Гражданского кодекса РФ
Если отношения сторон не ограничиваются простой поставкой по счету, а оформляются договором, следует правильно определить его существенные и иные условия. Поставка товара регулируется нормами § 3 гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Согласно ст. 506 ГК договор поставки характеризуется следующим:
- стороны — поставщик и покупатель;
- поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность;
- сущность обязательства — обязанность передать товар;
- товар может быть как производимым, так и закупаемым поставщиком;
- цель использования товара — предпринимательство;
- альтернативная цель использования товара — любая другая деятельность, не связанная с личным потреблением, использованием в семье, домашнем хозяйстве.
Важно! Выявив указанные признаки, суды применяют к договорам статьи о поставке. При этом не имеет значения, как именуется договор, стороны, как товар передается в соответствии с буквальным текстом документа (п. 5 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки» от 22.10.1997 № 18, далее — постановление № 18).
В договоре поставки следует прописать такие условия, как наименование товара, который поставляется, сроки поставки, ассортимент товара, качество и цена, способ поставки, порядок возмещения транспортных расходов и вопросы предоплаты. Сделать это можно как в самом тексте договора, так и выделив их в спецификацию, являющуюся приложением к соглашению.
Скачать бесплатно заполненный типовой договор поставки, соответствующий ГК РФ в редакции 2018 — 2019 года
Бесплатно скачать бланк договора поставки товаров 2018 — 2019 года можно по ссылке: Договор поставки товаров - образец . Представленный образец типового договора на поставку товара соответствует Гражданскому кодексу Российской Федерации и судебной практике.
При составлении договора, описывая товар, важно учесть:
- Наименование. Должно быть максимально конкретизированным, от этого зависит согласованность предмета договора.
- Количество. Определяется конкретно, а не через указание общей стоимости товара.
- Ассортимент. Указывается наименование и количество товаров, отличающихся друг от друга определенными признаками.
- Качество. Важно указать требования к определению качества товара, в частности в зависимости от того, предполагается поставка нового товара или бывшего в эксплуатации.
- Упаковка. Существенна для обеспечения сохранной транспортировки товара, а также если покупателю важно получить упакованный товар.
Важно! Если почерковедческая экспертиза в спорах о том, какая редакция договора поставки согласована сторонами, делает вероятностный вывод о том, что договор подписан не тем лицом, которое в нем указано, то соглашение, как правило, сохраняется в силе (постановление АС СЗО от 07.09.2016 № Ф07-7008/2016 по делу № А56-61211/2015).
Во избежание таких споров при значительных суммах договоров, заключаемых в виде единого документа, подписанного сторонами, рекомендуется:
- проставить подписи сторон на каждой странице;
- прошить договор и проставить подписи сторон также на месте сшивки.
Примеры оформления договора поставки на основе бланка (шаблона) договора
На основе образца можно составить любое соглашение о поставке. Приведем некоторые примеры оформления отдельных положений документа исходя из специфики отношений:
- В отношении периодов поставки товаров.
Согласно п. 2 ст. 508 ГК РФ в документе о поставке может быть указан как период поставки, так и график поставки наряду с периодом.
Стороны могут прописать один из следующих вариантов:
- Поставщик обязуется поставить товар в срок до «____»___________ 20___ г. включительно.
- Поставщик обязуется поставить товар в срок до «____»___________ 20___ г. включительно согласно следующему графику:
График может быть помимо декадного также суточным, часовым или составленным исходя из иных временных отрезков (например, недельный).
- В отношении расчетов по поставке товарного комплекта.
Согласно п. 3 ст. 516 ГК РФ, если поставляются части товара, входящие в комплект, то оплата производится по одному из 2 вариантов:
- Общее правило: покупатель перечисляет поставщику сумму в размере ___________ в течение ____ дней с момента поставки последней части комплекта.
- Специальная правило: покупатель перечисляет поставщику сумму в размере ___________ в течение ____ дней с момента ___________________________ (устанавливается иной принцип, нежели оплата после отгрузки/выборки заключительных комплектующих).
Некоторые нюансы судебной практики по вопросам оформления договора поставки
Заслуживают внимания следующие моменты практики:
- Об избыточности поставочных соглашений. Заключение соглашений о поставке может рассматриваться как злоупотребление правом, если покупатель создает искусственную задолженность для того, чтобы начать дело о банкротстве (определение ВС РФ от 01.06.2016 № 305-ЭС16-2411 по делу № А41-48518/2014).
- Договорах поставки энергии и воды. Договоры заключаются на основании типовых форм. Суды отказывают в исках об урегулировании разногласий, если истцами не доказано, что представленные к заключению договоры поставки противоречат действующему регулированию (определение ВС РФ от 28.03.2017 № 306-ЭС17-1474 по делу № А12-12304/2016).
- Разрешении споров по договорам поставки. Возможно закрепление третейских оговорок. Если сторона не согласна с подобными процедурами, то следует заявлять возражения как на стадии согласования проекта соглашения, так и в дальнейшем, если оговорка все же включена. Отсутствие возражений препятствует обжалованию принудительности исполнения таких решений по спорам о поставке (определение ВС РФ от 20.06.2016 № 309-ЭС16-5870 по делу № А07-17859/2015).
- Месте получения товаров. Если соглашением предусмотрена выборка — место получения товара совпадает с местом нахождения продавца, то он считается исполнившим обязательства, если в срок предоставил товар в распоряжение контрагента (п. 8 постановления № 18).
Особенности договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд
Данный вид поставки производится в соответствии:
- с контрактом;
- заключаемыми на базе данного контракта договорами поставки (п. 1 ст. 525 ГК РФ).
Следует отметить, в частности, такие особенности подобной поставки:
- наименование покупателя — государственный (муниципальный) заказчик (ст. 526 ГК РФ);
- подписание контракта согласно заказу (п. 1 ст. 527 ГК РФ);
- специальное правовое регулирование заказов.
Итак, можно использовать в работе образец договора поставки товара, представленный в нашей статье. При этом важно конкретно определить наименование товара, его количество, ассортимент, качество (в частности, исходя из того, новый или бывший в эксплуатации товар передается по договору), требования к упаковке (в частности, при значимости этого условия для безопасной транспортировки), периоды поставки и особенности расчетов.
