Договор по электромонтажу. Договор подряда на электромонтажные работы

Выполнение электромонтажных работ обычно требуется во всех строительных объектах без каких-либо исключений.

Именно поэтому нередко формируется специальный договор подряда для осуществления подобных задач.

Нередко для ведения подобного рода работы необходимо осуществить оформление специальных документов.

Важно также отметить, что договор подряда обязательно должен быть сформирован в рамках специального законодательства. Какие-либо исключения попросту не допускаются.

Одновременно договор подряда подразумевает решение целого ряда самых разных достаточно специфических задач.

Алгоритм оформления имеет отличительные черты свойственные только соглашению на выполнение электромонтажных работ.

Общие сведения

Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ. Причем использоваться данное соглашение может для формализации как предоставления каких-либо услуг, так и выполнения определенных работ.

Например, разнообразных строительных или даже электромонтажных. Со всеми тонкостями составления договора подряда на электромонтажные работы лучше всего будет заранее разобраться.

Только так возможно не допустить проблем. Также важно отметить, что множество нюансов зависит как раз от того, кто именно выступает в роли заказчика и исполнителя по этому типу договоров.

Так как для физических лиц, например, имеются достаточно серьезные ограничения. Данный договор нередко используется для самых разнообразных задач.

В первую очередь – для включения перечня работы, которые должны быть выполнены в конкретном случае в обязательном порядке.

Первоначальные понятия

Прежде всего, перед ознакомлением с законодательством, необходимо будет обязательно разобраться с применяемыми для отражения информации терминами.

Это позволит разобраться без посторонней помощи со всей представленной информацией. Знание норм законодательства дает возможность контролировать заказчику и исполнителю самостоятельно вопрос верности составления всей документации.

К основным понятиям относится:

• подряд;
• субподряд;
• исполнитель;
• заказчик;
• генеральный подрядчик и подрядчик.

Под подрядными работами подразумевается определенный перечень задач, которые необходимо выполнить за определенную плату, а также при соблюдении некоторых сроков.

Причем обычно подряд подразумевает составления договора в определенной формате. Не допускается нарушение ГК РФ, которые регулируют оформление данного соглашения.

Нередко случается, что заказчик и исполнитель, подрядчик заключают договор на выполнение определенных работ.

Но при этом самостоятельно заказчик по какой-то причине выполнить все установленные задачи попросту не имеет возможности.

В таком случае выходом является как раз оформления договора субподряда. Когда по специальному договору за определенную плату часть работы выполняется субподрядчиком – ещё одним исполнителем.

В таком случае первоначальный исполнитель будет обозначаться термином «генеральный подрядчик». Но важно заметить, что подобные мероприятия требуют наличия санкции от заказчика.

Так как не недопускается без его ведома заключать подобного рода дополнительные соглашения. Это грозит серьезными неприятностями.

На данный момент существует много проблем, связанных с составлением договора субподряда.

Назначение документа

Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач. В первую очередь к таковым относится следующее:

Также данный договор используется для формирования определенной отчетности по декларации.

Например, если соглашение составлено с физическим лицом – в ряде случае заказчик выступает в роли налогового агента.

И самостоятельно выполняет процесс оплаты НДФЛ, а также всевозможных взносов. Как раз поэтому подобным договорам ФНС при проверке уделяет пристальное внимание.

Нередко как раз за счет подобных соглашений многие организации стараются уйти от необходимости оплачивать налоговые сборы.

Сегодня случается, что вместо трудового договора стандартного типа с обычными работниками заключается договор подряда.

Стоит заметить, что в такой ситуации делом заинтересуется трудовая инспекция и будет назначен достаточно серьезный штраф.

Потому с формированием подобного соглашения нужно быть острожным как исполнителю, так и заказчику.

Действующие нормативы

Форма договора подряда на электромонтажные работы должна обязательно соответствовать нормам законодательства. Основным законодательным документом является как раз ГК РФ.

Помимо этого важно отметить, что само соглашение может комплектоваться актом исполнения работ на объекте, таковой документ позволяет выявить и установить недостатки при приемке.

Проведение работ должно выполняться в соответствии с нормами законодательства. Срок сдачи объекта заказчику определяется самостоятельно.

Основным разделом ГК РФ, регулирующим использование данного типа соглашения, является гл.№37. Она включает в себя следующие основные параграфы:

Договор подряда на электромонтажные работы с ИП также выполняется в стандартной, простой форме. Для реализации процедуры необходимо будет заранее ознакомиться со всеми тонкостями, особенностями.

Это позволит избегнуть разрешения вопросов через суд. Стоит по возможности решать подобные конфликты как раз в досудебном порядке.

Судебные разбирательства требуют большого количества времени. А также подразумевают затраты средств.

Типовой договор подряда на выполнение электромонтажных работ

Существуют базовые термины в рамках которых необходимо будет осуществлять процесс оформления договора на оказание услуг электромонтажа.

Важно заметить необходимость составления налоговой отчетности если имеет место получение прибыли.

Основные вопросы, проработать которые нужно будет заранее:

• содержание соглашения;
• образец заполнения:

1. С юридическим лицом.
2. С физическим лицом.

• подача жалобы;
• ответственность сторон.

Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно.

Стандартный набор пунктов в договоре подряда на электромонтажные работы включает в себя следующее:

• полное наименование самого соглашения подряда, его тип;
• дата и место (город) составления соответствующего типа согашения;
• предмет самого соглашения по договору;
• стоимость выполняемых работ;
• ответственность, всевозможные риски – таковой раздел проработать стоит особенно внимательно;
• сроки выполнения всевозможных работ, осуществление приемки;
• непреодолимые обстоятельств, форс-мажор;
• заключительные положения самого договора.

Обязательно точно прописываются реквизиты сторон, которые заключают подобного рода соглашение.

В нижней части документа проставляются подписи законных представителей заказчика, исполнителя. А также расшифровки таковых. Все это строго обязательно.

Образец заполнения

Если соответствующий опыт по поводу оформления договора подряда отсутствует – то лучшим решением будет попросту ознакомиться в верно составленным примером. Это существенно ускорит и упростит процедуру оформления.

С юридическим лицом

Оформление такового соглашения с юридическим лицом, как ни странно, обычно вызывает меньше сложностей. Тем не менее важно быть внимательным. Особенно при указании обязательных реквизитов.

С физическим лицом

Отдельного внимания заслуживают соглашения подряда с физическими лицами. Так как таковые подразумевают нередко оплату НДФЛ налоговым агентом – заказчиком.

Именно поэтому нужно предварительно со всеми таковыми тонкостями определиться.

Подача жалобы

Отдельно стоит проработать вопрос составления жалобы в случае, если имеются какие-либо несоответствия при формировании данного договора. Стоит попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Но если это невозможно – необходимо будет подать иск. Сделать это возможно по месту постоянной регистрации ответчика.

Ответственность сторон

Сторон по соглашению имеет место в рамках договора. Но при этом само соглашение должно соответствовать нормам законодательства.

В противном случае договор может быть попросту признан недействительным, не соответствующим нормам законодательства.

Сегодня использование договора подряда для формализации электромонтажных работ имеет место во многих сферах.

Именно поэтому с особенностями подобных соглашений важно ознакамливаться прежде, чем осуществлять подписание.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы, сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме …………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.

—фазировка электрической линии.

—измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

Аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, р аботы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов:

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет, НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора.

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель.

Договор на проведение электромонтажных работ .

г. Москва « »_______________201__ г.

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: _________________________________ _____________________________________________

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами.

1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора.

1.4. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до « »________________201__ г. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.1.2. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору.

3.В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы.

2.2.2. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику.

2.2.3. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан.узлом и электропитанием.

2.2.4. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

2.2.5. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно:

2.2.5.1. Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ.

2.2.5.2. Возможность доступа к объекту для всех членов бригады с 9:00 до 21:00.

2.2.5.3. Возможность отключения электроснабжения.

2.2.5.4. Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.

2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.

2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. Порядок приемки и оплаты работ.

3.1. Оплата выполненных по настоящему договору работ и строительных материалов производится Заказчиком в размере ________________ условных единиц. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется. При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала. Оплата производится в рублях.

3.2По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.

3.5. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия контракта, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон силами и средствами не представлялось возможным.

6. Особые условия.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.

6.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Гражданско- правовой договор № ____

на обслуживание электросетей 0,4 кВ

Московская область, ___________________ район, __________ с\п, СНТ «_________»

от ____ ___________2013 г.

Гражданин _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и СНТ «_________», действующий в соответствии с Уставом, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя Правления Иванова ИИ. с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства ответственного по обслуживанию электрического хозяйства СНТ «_________».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечивать допуск Исполнителя на свои объекты.

2.1.2. Принимать работы по актам выполненных работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, гарантировать высокий профессиональный уровень выполнения работ, использовать соответствующие материалы, приборы и инструмент, принадлежащие Исполнителю.

2.2.2. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства и с соблюдением правил безопасности.

2.2.3. По мере выполнения работ, представлять Заказчику акты выполненных работ.

2.2.4. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ субподрядчиков, за работу которых он несет ответственность в полном объеме. Субподрядные организации привлекаются с соблюдением правил лицензирования и сертификации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Все работы, выполняемые Исполнителем по договору, выполняются по договорным ценам с гражданами или с правлением Заказчика. Оплата работ производится 30 числа третьего месяца соответствующего квартала после подписания Сторонами Актов выполненных работ за квартал.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Все сведения по настоящему договору являются конфиденциальными, распространению и оглашению не подлежат.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор носит сезонный характер вступает в силу с момента подписания и каждый последующий год действует с 01 апреля по 30 сентября текущего года.

6.2. Договор пролонгируется каждый год на следующий год, если одна из Сторон не заявила письменно о расторжении договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

7.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

СНТ «_________»

Юридический адрес: 122220, Московская обл., Кураторский р-н, дер. Конево

ИНН 11111111 КПП 55555555

р\сч 444444444444444444444

ОАО «Сбербанк России» г. Москва

БИК 088888888888888

к\сч 333333333

ПОДРЯДЧИК:

Гр._________________________________________________________________________

паспорт:_____________________________________________________________________

адрес:______________________________________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика: От Исполнителя:

Главная » Корпоративное » Договор по электромонтажу. Договор подряда на электромонтажные работы