Договор на газификацию жилого дома. Газификация — необходимые документы
Когда подавал проект для ТУ по газу, потребовали тепловой расчет. Как человек технически грамотный, полез в интернет и даже нашел формулы. Но остатков моего инженерного образования, подпорченного годами работы в офисе, оказалось недостаточно для освоения всех этих формул. Потом нашел адрес Проект-Сервиса и заказал все у них. Качество работ понравилось, переделал у них заодно и схему отоп...
Большое спасибо работникам компании Проект Сервис. Пытался провести трубу к построенному дому сперва через госкомпанию. Промучился с оформлением, но мне предложили проект только от магистрали до ближайшей точки участка. А по участку, мол, делайте своими силами. Извиняюсь, а оно мне надо, такой геморрой с двойным подключением? Так что обратился в Проект, мне сделали полный расчет, согласо...
Проводили мне отопление на даче под ключ. Скажу честно – очень нервничал, когда впускал всех этих людей на свой участок. Фирма конечно солидная, да и ребята, которые ко мне приходили, явно не выглядели уличными. Но все равно страшно было, – дача родная все-таки, я на ней целое лето загораю. В общем, теперь аж стыдно за то, что сомневался. Выполнили все по плану, даже комнаты после себя о...
Я с этими ребятами проводил воду к себе в частный дом. В принципе, по работе персонала особых замечаний нет. Единственное на что хочется обратить внимание – трудоемкость процесса – до начала как-то не думал, что тут придется набраться столько терпения. Жена уже в календаре отсчитывала дни, когда же этот «ремонт» и «демонтаж» закончится…. В следующий раз, если буду делать подобные перестр...
Неплохой сервис, хотя хотелось бы, чтобы документы оформлялись оперативнее. Я понимаю, что сегодня бюрократия на очень высоком уровне, и для меня лично, наверное, пройти все эту бюрократию было бы вообще невозможно. И все равно хочется дожить до времен, когда любой вопрос согласования решается более оперативно, при помощи электронной, а не голубиной почты.
Как ни опасаешься браться за газификацию дома, все равно к этому приходишь, ведь хочется и тепла, и нормальных жилищных условий. Мы с мужем обратились в Проект Сервис только за консультацией. Просто здесь быстрее остальных сайтов ответили на звонок и довольно доходчиво ответили на все вопросы. Подумали и решили, что, наверное, уже и останемся тут, тем более что пообещали за каждый день п...
Поделюсь своим мнением о сотрудничестве с Проект Сервис. Я обратилась в эту компанию для того, чтобы навести порядок в проекте газификации дома. После ремонта мы решили переставить газовую плиту, добавить колонку для нагрева воды, но совсем не продумали, как это все узаконить, ведь есть определенные нормы, которые нужно соблюдать. Позвонили в Проект Сервис, объяснили ситуацию (хорошо...
Приятно удивило, что когда обратились в Проект-Сервис по поводу расчета газоснабжения, нам предложили заодно сделать проект на воду (не только горячую, но и холодную) и заодно канализацию. Хотя теперь это кажется логично – что все вводы в дом и системы обслуживания выполнит одна компания, и не нужно будет совмещать разные проекты. По опыту известно, что в таком случае накладок не...
Общество с ограниченной ответственностью «Мособлгазпоставка»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора__________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация «__________»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ______________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги в оформлении
топливного режима и технических условий АНО «____________»
на
газификацию объекта недвижимости, расположенного по адресу: Московская
область, _______________________________ (далее по тексту - «Объект»).
1.2. Перечень оказываемых услуг (видов Работ) определен Дополнительным
соглашением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с указаниями
Заказчика. Обязательства Исполнителя по каждому этапу считаются выполненными
с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.
2.1.2. Уведомлять о допущенных отступлениях от указаний Заказчика, а также
незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять
на исполнение Договора.
2.1.3. Не разглашать информацию, признанную Заказчиком
конфиденциальной.2.2.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи документов,
необходимых для исполнения Договора.
2.2.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств в
соответствии с направляемыми требованиями.
2.2.3. Приостанавливать выполнение Работ по Договору в случае просрочки
оплаты денежных средств Заказчиком согласно требованию Исполнителя.
2.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
исполнения денежных обязательств Заказчиком по производству расчетов по
Договору.
2.2.5. Отступать от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это
___________________________ _______________________________
необходимо в интересах Заказчика, и Исполнитель не мог предварительно
запросить Заказчика либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить документацию, необходимую для обеспечения выполнения
установленных Договором Работ.
2.3.2. Предоставить дополнительную документацию, в случае необходимости.
2.3.3. Являться в назначенное Исполнителем время и в указанное им место для
подписания необходимых документов и выполнения иных формальностей,
касающихся исполнения Работ по настоящему договору (п. 1.2.).
2.3.4. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах,
которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.
2.3.5. Не разглашать информацию, признаваемую Исполнителем
конфиденциальной.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать необходимую информацию о состоянии дел по Договору.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется Дополнительным соглашением
№ 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются на расчетный счет
Исполнителя в безналичном порядке. Дата платежа определяется как дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления Заказчиком
исходно-разрешительной документации в полном объеме и действует в течение пяти
месяцев, а в отношении расчетов до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
4.2. Все акты, дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде.
4.3. Стороны в десятидневный срок путем направления письменного
уведомления сообщают друг другу об изменении у них реквизитов, указанных в
Договоре.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги
подлежат оплате в полном объеме.
5.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров в соответствии с действующим законодательством
РФ. При не достижении Сторонами согласия, спор подлежит передаче в
Арбитражный суд Московской области.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все страницы настоящего договора подлежат обязательному
парафированию.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.
6.4. Услуги по оформлению топливного режима и технических условий могут
исполняться третьим лицом.
6.5. К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (статьи
702 - 729 ГК), если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК, регулирующим
вопросы возмездного оказания услуг.
Газификация предприятия и газификация частных домов является основным видом деятельности ГорГаз более 10 лет. Компания «ГорГаз» имеет большой опыт проектирования и строительства магистральных газопроводов.
Газификация жилых домов. Это более упрощенный, но не менее важный этап. Газификация отдельных населенных пунктов и домов — приоритетная задача по повышению качества жизни в Москве и Московской области. ГорГаз была произведена газификация более чем 450 жилых домов.
Накоплен большой опыт в решении технических задач по газификации и наработаны самые обширные связи с районными газовыми трестами. Сегодня дальнейшее развитие уменьшения сроков газификации является одной из первостепенных задач компании «ГорГаз». Газификация — многоэтапный процесс. Он включает подготовку проектно-разрешительной документации, согласование с местными контролирующими органами, проведение сварочно-монтажных работ, и ввод объекта в эксплуатацию.
Газификация - необходимые документы:
Для газификации требуется перечень необходимых документов, как для физических, так и для юридических лиц.
— Копию свидетельства о праве собственности на земельный участок
— Копию паспорта.
— Теплорасчет расхода газа.
— Топосьемка.
— Доверенность.
— Копия учредительных документов, заверенная печатью юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
— Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение и т.д.)
— Копии документов о составе участников. Список членов для некоммерческих организаций
— Копия свидетельства о праве собственности на участок или аренды.
— Доверенность.
Газификация: порядок работы.
После предоставления необходимых документов для газификации, выполняется предварительная оценка стоимости работ. Для этого требуется следующая информация:
— Вид объекта (квартира, дом, предприятие, иной объект)
— Требуемая мощность.
— Ориентировочное расстояние до точки врезки.
— Место расположения, район.
Исходя из данных, выполняется предварительная сметная калькуляция стоимости газификации объекта. После предоставления необходимых документов и заключения договора, дело по газификации объекта передается специалисту, который ведет процесс сначала и до конца.
Инженеры ГорГаз оказывают помощь в вопросах по газификации. Также работает многоканальный телефон для оказания консультаций населению в вопросах, связанных с газификацией.
Сроки работ по газификации варьируется в зависимости от объекта. В среднем он составляет от 3 до 6 месяцев для физических лиц, и от 6 месяцев для предприятий. Стоимость газификации устанавливается после согласования проекта на основании действующих сметных нормативов. После окончания работ по газификации заказчику передается полный перечень документов:
Для газификации физических лиц:
— Проект газификации
— Акт ввода в эксплуатацию
Для газификации юридических лиц:
— ТУ предварительные
— Топографическая съемка (согласованная)
— Договор на технологическое присоединение
— Проект газификации, со всеми согласованиями
— Акт выбора-согласования трассы газификации
— Акт технологических испытаний
— Акт ввода в эксплуатацию
— Акт разграничения балансовой принадлежности
— Договор на обслуживание газового оборудования
— Договор на проведение газификации и поставки газа.
Пуск газа на обьект газификации осуществляется после заключения договора на поставку газа и договора на обслуживание газового оборудования.
Газ / Газификация в Московской области
ГУП МО « Мособлгаз» разработало типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов, газифицируемых в рамках программы « Развитие газификации в Московской области до 2017 года», на 2014 год.
Минимальная стоимость подключение к газу дома площадью до 100 кв. м составит 160 тыс. руб. Эта сумма включает в себя проектно-изыскательские работы, установку отечественного оборудования (котла, газовой плиты и счетчика), работы по врезке, прокладке газопровода-ввода к жилому дому.
Таблицу с расчетом стоимости газификации частного дома см. ниже.
Расчет стоимости газификации частного дома в Московской области
Газификация частного дома в Московской области: алгоритм действий
Для газификации индивидуального жилого дома природным газом необходимо:
I. Подать документы (по приведенному списку) на выдачу технических условий в филиал ГУП МО « Мособлгаз», на территории зоны обслуживания которого расположен жилой дом:
1. Заявление на получение технических условий
2. Копию паспорта заявителя.
3. Правоустанавливающие документы:
3.1. Для существующих строений любой из перечисленных документов:
— Свидетельство о государственной регистрации права собственности;
— договор купли-продажи, мены, дарения и т.д. (зарегистрированный в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);
— договор аренды, с приложением согласия собственника.
— акт приемки в эксплуатацию;
— технический паспорт (без срока давности), выданный организацией, уполномоченной на проведение технической инвентаризации (Бюро технической инвентаризации), как документ, подтверждающий факт создания объекта строительства;
— разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2. Для проектируемых и строящихся строений любой из перечисленных документов:
— Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с приложением кадастрового плана земельного участка / кадастрового паспорта;
— свидетельство о государственной регистрации права собственности, постоянного (бессрочного) пользования;
— договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.;
— договор аренды, с приложением согласия собственника;
— постановление Главы муниципального образования о предварительном размещении объекта строительства, либо о разрешении на проектирование (в соответствии с требованиями ТСН ППС-99 МО);
— разрешение на строительство, выданное главой муниципального образования.
4. Ситуационный план расположения объекта газификации (формат А4).
Газификация жилых домов осуществляется в соответствии со схемой газоснабжения поселения. Технические условия для присоединения выдаются при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема природного газа.
II. На основании полученных технических условий необходимо заказать проектную документацию на газификацию жилого дома в любой специализированной организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ по проектированию объектов газификации. Право выбора специализированной организации принадлежит заказчику газификации.
III. Согласовать разработанную проектную документацию на газификацию жилого дома в филиале ГУП МО « Мособлгаз». Проектная документация на газификацию подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев заказчик газификации не приступил к строительству объектов газового хозяйства.
IV. Заключить договор на строительство газопровода и монтаж газового оборудования со специализированной организацией на основании разработанного проекта.
Специализированная организация должна иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ по строительству газопроводов.
V. Организовать комиссию по приемке в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования
Приемка в эксплуатацию распределительных газопроводов осуществляется в составе приемочной комиссии, при участии представителей заказчика, подрядчиков, представителей филиала ГУП МО « Мособлгаз»», инспектора Архитектурно-строительного надзора, инспектора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и оформляется актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.
Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода производится при наличии разрешения на ввод, выданного органом местного самоуправления.
VI. Заключить договоры:
— на поставку природного газа с ГУП МО « Мособлгаз» (филиал ГУП МО « Мособлгаз» по месту нахождения объекта газификации);
— договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования со специализированной организацией.
Приложение № 1 к Приказу №_________ от " " _________________ 20__ г. Договор на газификацию жилого дома (квартиры), осуществляемую по принципу "одного окна" ______________________________ "___"________________ 20 г. (наименование населенного пункта) Открытое акционерное общество "Воронежоблгаз", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора филиала " " __________________, действующего на основании доверенности № от, с одной стороны, и ____________________________________________________, являющийся ф.и.о. собственником (уполномоченным лицом) жилого дома (квартиры) №_____, расположенного (ой) по адресу: ____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс работ по газификации жилого дома (квартиры), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы. Комплекс работ по газификации жилого дома (квартиры) включает следующие этапы: - определение и предоставление технических условий; - проектирование наружных и внутренних газопроводов жилого дома; - строительно-монтажные работы по газификации жилого дома; - осуществление контроля качества строительства; - врез и пуск газа в жилой дом; - оформление исполнительной документации; - инструктаж по правилам пользования газовыми приборами. Сдача выполненных Исполнителем работ и их приемка Заказчиком осуществляется на каждом из вышеперечисленных этапов путем подписания актов приемки выполненных работ (оказанных услуг). 1.2. Полный комплекс работ по газификации жилого дома (квартиры) включает в себя: 1.2.1. Определение (подготовка) и предоставление (выдача) технических условий на присоединение жилого дома (квартиры) Заказчика к действующему газопроводу. Технические условия готовятся и выдаются Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора и получения от Заказчика всех необходимых документов, предусмотренных п.2.2.1. настоящего договора. 1.2.2. Проектирование наружных и внутренних газопроводов жилого дома (квартиры) Заказчика. Исполнитель изготавливает проектную документацию установленного образца и согласовывает готовый проект, с последующей передачей его в работу строительно-монтажной бригаде, в течение 10 (десяти) дней с момента выдачи технических условий Заказчику и получения от него всех необходимых документов для проектирования газоснабжения жилого дома (квартиры), предусмотренных п.2.2.1. настоящего договора. Стоимость услуг проектирования составляет __________________________________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС18% -__________________руб. Приемка Заказчиком выполненных работ по проектированию осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). 1.2.3. Строительно-монтажные работы по газификации жилого дома(квартиры) Заказчика, согласно проекту, предусмотренному в п. 1.2.2. настоящего договора. 1 вариант: Исполнитель выполняет работу из своих материалов. 2 вариант: Работа выполняется с использованием газового оборудования и (или) материалов Заказчика. Заказчик передает газовое оборудование и (или) материалы Исполнителю по акту приема-передачи, в котором указывается наименование, количество и цена оборудования, материалов. Одновременно с передачей газового оборудования и (или) материалов, Заказчик обязан передать Исполнителю относящиеся к ним документы (сертификат качества и т.д.) Стоимость строительно-монтажных работ определяется в соответствии с проектом на наружные и внутренние газопроводы, предусмотренном п.1.2.2, является приблизительной и может изменяться в случае увеличения объема строительно-монтажных работ. Приемка Заказчиком выполненных строительно-монтажных работ осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). 1.2.4. Осуществление контроля качества строительства (технический надзор за строительством) газификации жилого дома, а именно: - проверка соответствия проектно-сметной документации требованиям нормативных актов; - контроль качества выполняемых работ, - проверка глубины заложения, уклонов, постели, засыпки газопроводов вводов; - участие в продувке и испытании газопровода ввода и внутридомового газопровода; - участие в составлении и подписании актов на скрытые работы; - проверка наличия и правильности составления и ведения исполнительной документации; - контроль за устранением дефектов, выявленных в процессе строительства; - участие в работе комиссии по приемке законченных строительно-монтажных работ по газификации жилого дома и подписание акта законченного строительства объекта. Стоимость указанных работ определяется на основании действующего Прейскуранта Исполнителя и составляет _________________________________________________________ (_________________) рублей, в т.ч. НДС18% ____________________ руб. Приемка Заказчиком оказанных услуг по осуществлению контроля качества строительства осуществляется путем подписания акта приемки оказанных услуг. 1.2.5. Оказание услуг по врезке и пуску газа в жилой дом (квартиру) Заказчика. Срок выполнения работ составляет ______ (______) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта законченного строительством объекта и заключения договоров на поставку природного газа и ТО ВДГО, предусмотренных п.2.2.3 настоящего договора. Стоимость указанных работ определяется на основании действующего Прейскуранта Исполнителя и составляет _________________________________________________________ (_________________) рублей, в т.ч. НДС18% ____________________ руб. Приемка Заказчиком выполненных работ по врезке и пуску газа осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). 1.2.6. Оказание услуг по оформлению исполнительной документации. Срок оказания услуг ________________ рабочих дней. Стоимость услуг определяется на основании действующего Прейскуранта Исполнителя и составляет _________________________________________________________ (_________________) рублей, в т.ч. НДС18% ____________________ руб. Приемка Заказчиком оказанных услуг по оформлению исполнительной документации осуществляется путем подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). 1.2.7. Инструктаж по правилам пользования газовыми приборами. Стоимость услуги составляет ______________ (______________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% _______________________________ руб. 1.3. Срок выполнения полного комплекса работ по газификации жилого дома (квартиры) Заказчика не позднее _________________________________, при условии исполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных п. 2. настоящего договора. Срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продлевается в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств на период такого неисполнения. 2. Права и обязанности Заказчика. 2.1. Заказчик имеет право: 2.1.1. Вносить предложения по улучшению организации работы Исполнителя. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Предоставить Исполнителю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего договора: заявление на предоставление технических условий, копии правоустанавливающих документов на земельный участок, информацию о границах земельного участка и о разрешенном использовании, технический паспорт или проект жилого дома (квартиры), а так же топографическую подоснову при строительстве наружных сетей. Исполнитель принимает от Заказчика указанные документы и вносит отметку в журнал. 2.2.2. Подготовить помещение под монтаж, т.е. кирпичные стены и дымоходы оштукатурить, полы выровнять, пробить отверстия под гильзы; - обеспечить беспрепятственный доступ от третьих лиц работникам Исполнителя к месту проведения работ и во время проведения работ; - иметь полностью скомплектованные газовые приборы, поставленные Заказчиком. За некомплектность, либо несоответствие деталей в приборах Заказчика Исполнитель ответственности не несет и подгонка деталей в стоимость монтажа не входит; - подключить водогрейную колонку или котел к водопроводу или системе отопления с установкой соответствующего устройства на входе. Колонка от пола должна быть не ниже 110 см и не выше 130 см; - установить дымоотводящие трубы на водогрейную колонку или котел (число поворотов на одной трубе не должно превышать трех) и зачеканить стыки асбестом; - сделать ревизию газовых приборов, бывших в употреблении; - сделать надписи "ПРОВЕРЬ ТЯГУ!" на котле и колонке. - в случае необходимости предоставить на период выполнения работ для работников Исполнителя изолированное помещение для складирования материалов, оборудования, инвентаря и др. имущества Исполнителя и обеспечить их сохранность в нерабочее время; - покрасить газопровод масляной краской в два слоя, с обязательным прокрашиванием внутри гильз, гильзы заделать раствором; - на вентиляционные отверстия установить решетки с отверстием диаметром не менее 10 см; - получить акт на дымовые и вентиляционные каналы; - пройти инструктаж по правилам пользования газовыми приборами; - принять и оплатить выполненные работы Исполнителя. В случае строительства подземного газопровода, Заказчик также обязуется: - выполнить земляные работы с устройством котлована под врезку размером 2х2 м и глубиной не менее 0,4 м под действующим газопроводом. Траншея под газопровод должна быть шириной не менее 0,4 м; - присыпать газопровод песком без мусора и камней толщиной 30 см; - предоставить справку от районного архитектора о нанесении газопровода на планшет; - представить акты на герметизацию всех видов подземных коммуникаций в зданиях и сооружениях в радиусе 50 м от строящегося подземного газопровода; - принять у Исполнителя выполненные работы, подписать акты выполненных работ (оказанных услуг), включая акт приемки законченного строительства объекта; - произвести оплату в соответствии с п. 4 настоящего договора. 2.2.3. Иметь разрешение ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" на пуск газа, договор на поставку газа, акты приемки законченного строительством объекта на внутренний газопровод и газопровод-ввод; - обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к месту проведения врезки. 2.2.4. В случае неисполнения Заказчиком полностью или частично обязательств, указанных в п.2.2.2. и п.2.2.3 настоящего договора, Исполнитель вправе составить соответствующий акт, который является основанием для автоматического продления сроков выполнения работ. 3. Права и обязанности Исполнителя: 3.1. Исполнитель имеет права: 3.1.1. Получать необходимую информацию от Заказчика, связанную с исполнением настоящего Договора. 3.1.2. Привлекать для исполнения настоящего договора за свой счет и на свой риск третьих лиц. 3.2. Исполнитель обязуется при исполнении своих обязательств действовать в соответствии с настоящим договором и Порядком газификации жилых домов по принципу "одного окна": - выполнить весь комплекс работ в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдавать результаты выполненных работ Заказчику поэтапно в установленные сроки; - обеспечить производство и качество выполнения работ в полном соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами; - произвести испытания смонтированного оборудования и сдать его приемочной комиссии; - своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы составляет 2 (два) года с момента подписания акта законченного строительства объекта. - подготовить акты приемки выполненных работ и акт приемки законченного строительства объекта. 4. Порядок оплаты 4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере до 50% от полной стоимости настоящего договора, окончательный расчет Заказчик производит в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по врезке и пуску газа. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по передаче документов в сроки, предусмотренные настоящим договором, сроки выполнения строительно-монтажных работ могут быть перенесены Исполнителем на срок просрочки исполнения Заказчиком принятых обязательств по настоящему договору. 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Конфиденциальность 6.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности информации, переданной им в соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны примут все меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации, документации или ознакомление с ней третьих лиц без письменного согласия Сторон. 6.2. С переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица из персонала, которые непосредственно связаны с исполнением положений настоящего Договора. 6.3. Заказчик дает добровольное согласие на обработку его персональных данных Исполнителем в целях исполнения настоящего договора. 7. Срок действия и порядок расторжения Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя по настоящему договору обязательств. 8. Разрешение споров 8.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами они подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров между Исполнителем и Заказчиком. 8.2. Результаты переговоров оформляются соответствующим протоколом, подписываемым обеими Сторонами. 8.3. Если разногласия между Сторонами не будут урегулированы, то они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9. Юридические адреса и реквизиты сторон Исполнитель: Заказчик: ОАО "Воронежоблгаз" Ф.И.О. (паспорт, регистрация) филиал "____________" ____________ _____________
